...yıkımının da istendiğini, oysa yıkım işi için ilave iş bedeli ödenmediğini... Şöyleki; Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 25. ...çalıştırılması, sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, süresi biten...

Genel olarak menfi zarar; sözleşmenin kurulmamasından veya... ...sonuçlandırılacağına güvenerek yaptığı zorunlu gerçek harcamaların neler olduğu... ...uygulanması gereken kural ve ilkeleri içine almaktadır.

...tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…+ ...kalan iş kalemleri veya iş gurupları için fiyat farkı ödenmesi gerektiği...

...nedeniyle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca davacı... ...davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde, ayrıca protesto çekmeye... ...konusu eksiklik ve kusurları gidermesi için süre verilmesi yoluna gidilmediğinden...

...vazgeçilen ve iş eksilişi yapılan kalemler için ise %2,709 oranında indirim yapılması... ...dahil) anahtar teslim götürü bedel sözleşme bedelli ... ...edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. ...değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi aşamasında...

...geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı... Bahsi geçen işe ilişkin sözleşmenin 19. ...oran dahilinde bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin... ...sebep olarak kabul edilen aşağıdaki hallerde süre uzatımı verilir: a) Doğal...

İşe ait Sözleşme’nin, …’ ...değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi aşamasında... ...konu olan iş; a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması, b) İdareyi külfete... ...edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.

...hususuna ilişkin olarak: Sözleşmelerin devri için Esasların 9 uncu maddesinin... devir sözleşmesinde noter onayı , sözleşmenin devrinde noter onayı

...benzerlik gösteren … no.lu … iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın, idarece... ...edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. ...… no.lu yeni iş kalemleri için, sözleşme bedelinin, toplam yaklaşık...