...imalatlarının donatılı olarak yapılmasının sözleşme kapsamında olup olmadığı... ...tutulamayacakları, İdaresince, yaşam adaları için kullanılan bunkerlerin açık kalan... ...ve kusursuz halde idareye teslim etme zorunluluğunun bulunduğu, Bu bağlamda...

...istenilmesi üzerine, dikey milli pompaların sözleşme bedeline dâhil olup olmadığı... ...dokümanı kapsamında işin tamamı için verdiği, Dikey milli pompaların... ...için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

...alınmadığını, davalı tarafından sözleşmenin 26.08.2016 tarihinde feshedildiğini... ...belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekilince istinaf başvurusunda... ...can kaybını önlemek için fiili bir zorunluluk olduğu bildirildiği, iş makinalarının...

...iki adet kesin teminat mektubu bedeli için 2.231.170,68-TL olmak üzere toplam... maddesi ve sözleşmenin 26.1 maddesi gereğince feshedilmiştir. ...ddedeki kamu düzenine aykırılık halleri resen gözetilmek üzere istinaf...

Bu yetkinin de, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b. ...tamamlanmasının fiilen imkansız olduğu hallerde, sözleşme bedelinde değişikliğe... ...beton kaplama ve enjeksiyon imalatları için pursantaj oranı belirlenerek ödeme...

...kirleten öder ilkelerini kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. Yine … Merkez tesisleri için ... tesisleri için ... ...2014 yılı içinde sahaların İdareye devrinin gerçekleştiği Nisan ayından... tesisi için sözleşme bedelinin esas alınması, .. ...Denilmiş olup, sorumluların ve sorumluluk hallerinin tespitine ilişkin düzenlenmiş...

...artışına ait imalatların yapılabilmesi için 25 gün, projenin uygulama aşamasında... ...durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği... ...duvarının temelinin açıkta kalacağı ve devrilme riski ile karşı karşıya kalınacağını... ...sözleşmenin; “Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları” başlıklı 18 inci... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

Bu süreler sözleşme veya eklerinde belirtilir. ...Yükleniciye herhangi bir bilgi verme zorunluluğu olmaksızın, gerekli olacak... ...sonrasında arızanın giderildiği, bu süre için 710.115,12 TL gecikme cezası hesaplandığı...

...istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.; & ...önce bitirilmesinde fayda görülen hallerde erken bitirme primi verilecekse... ...uyuşmazlığın aydınlığa kavuşturulması için iş deneyim belgeleri hususunun... ...Sözleşmesi ve İmtiyaz Hakkının Devri Yoluyla Tıbbi Atık Toplama, Taşıma... şirketi ile arasında imzalanan sözleşme evrakları, Ticaret Sicil...

...belirli bir politikanın uygulanmasını zorunlu kılacak, kamu idaresinin takdir... ...bırakılmasının, yasama yetkisinin devri sonucunu doğurduğu ve idarenin... ...039;un 'Sorumlular ve sorumluluk halleri' başlıklı 7. ...faaliyet olup olmadığının saptanabilmesi için söz konusu faaliyetin objektif... ...Mahkemesi de, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6.