...2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan  “İstanbul Uluslararası... ...20/10/2020 – 22/10/2020 tarihleri arasında alt yüklenicilerden alınan demir ve beton malzeme... ...baret imalatının birim fiyatının tespitinde yüklenici ile idaresi arasında oluştuğu belirtilen...

Asıl ve birleşen dosya davacısı yüklenici, asıl ve birleşen dosya davalısı... Sözleşmenin 9.2.5 maddesine göre teknik şartname sözleşmenin ekidir. ...İKY için 150.000 $ olduğu, sözleşmeye göre altı aya (180 gün) bölündüğünde günlük...

Abonelik harç, proje ve giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır. ...tarafından doğalgaz abone bağlantı bedeli altında alınan G65 bağlantı bedel farkına... İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1.

maddesine göre “yükleniciye en fazla 60 günlük (cezalı) ek süre... Sözleşmenin “Yasaklar ve Cezalar” başlıklı 26. maddesine göre, gecikme cezasının altmış gün ile sınırlı olarak uygulanabileceği... Sözleşmenin 35.

...Merkezi) detayında ise bahçede kilitli parke altında kırmataş dolgu imalatının gösterilmediği... ...duruma itiraz ettiği belirtilerek, idaresi ile yüklenici arasında anlaşmazlık oluştuğundan... İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1.

İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin ekleri” başlıklı 8. İdareyi ve yükleniciyi bağlar. ...Parçalarının Temini ve Döşenmesi iş kalemi başlığı altında; “Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin...

...sorumluluğunda olup olmadığı hususunda, idaresi ile yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın... mevcut altyapılar nedeniyle gerekebilecek munzam çalışmaların yapılması, … ...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 09/07/2019 tarihinde karma sözleşmeye bağlanan “..

Madde) Eski Yapı Bağlantı Hattı Projesi yüklenici tarafından yapılmamıştır. 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ne adı altında olursa olsun tüm ödemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır.”,

Bu hükme göre; İdarenin, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinin dördüncü ve altıncı fıkrasında; “( Yüklenicinin görüş ve talebinin; …

...yapılması, bisiklet yolunda çift kat akrilik boya altı astar ve resurfacer katmanı yapılması ile... ...membran yapılması imalatı ile ilgili olarak: Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi... İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1.