...Hususlar” başlıklı 4’üncü maddesinin 8 no’lu alt maddesine ilişkin olduğu, anılan düzenlemede... ...alınan kamu sözleşmelerinin taraflarının, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit... ...çalışmaması durumunda çalışılmayan günler için yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacağı...

...2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… ...hafta sonu çalıştırılmayan günler, döşeme altındaki sökülecek imalatlar ve proje değişikliği... ...süre uzatımları ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın...

Yanlar arasındaki sözleşmenin tarafı olan İl Özel İdaresi ... 2-Davacı yükleniciler ile ...

...kaynaklanmış olup, yüklenicinin temerrüdü sonucu sözleşmenin feshi nedeniyle uğranılan menfi... ...kapsamı ve mahkemenin kabulüne göre, davalı yüklenicinin uyarıya rağmen işi süresinde...

...COVID-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ülkemizde ve dünya genelinde... Sorumluların savunmalarında; yüklenici firma olan … sahibi … genel salgın hastalık , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı

Akabinde davacı şirketle 01/06/2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. ...ayıp veya eksiklik olması durumunda bunun yüklenici tarafından üstlenileceği; 33.1...

Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. maddesine göre bu sözleşmede uyarlama yapılması mümkün değildir. Sözleşmenin 14.2.

...devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşmenin... devir yasağı , geçici madde , sözleşmenin devri ...4735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde hüküm altına alınan devir yasağı kapsamında ele...

Ayrıca 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 22. ...tamamlanmasının mümkün olmadığına, uyarılara rağmen yüklenicinin iş programına uygun olarak işe...

...ve indirim oranı (ihale genel tenzilatının altında bir oran-%33) uygulanarak yüklenici ile... ...Kanunu’na göre 24/04/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Edirne 3. Yüklenicinin görüş ve talebi; 13/01/2022 tarihli...