...keşif ve metrajlara istinaden noksan işlere ait yaklaşık maliyet hesaplanmış... ...2013 tarih ve 1 karar sayılı süre uzatımı komisyonu kararıyla, 14.04... ...giderilmesi için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir. ...halinde, işin ihale ve yapım süreci dışındaki süreler için ceza uygulanamayacağı... ...tamamlamadığı takdirde yükleniciye, sözleşmesinde belirtilen ceza oranının...

...mevsim şartlarını öngörerek ihale sözleşmesini imzaladığı, işin ifasını... ...firmaya tebliğ edildiği, ihtarlı süre sonunda yüklenicinin eksik imalatı... ...taraflı feshedildiği, mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme... ...uygun olmayan , işin bitim tarihi , süre uzatımı

...gösterilmeyen imalatlar için, sözleşme bedeli dışında bir ödeme yapılmaması gerektiğine... 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b. Bu sürenin aşılması halinde yüklenicinin itiraz hakkı kalmaz.

mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı , yasaklılık ...görüşüldü: Dava; davacı şirketin 1 yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan...

...sözleşmesi olup sözleşme ve ekleri kapsamı dışında davacının ilave herhangi... ...işin teslim süresinin cezalı süre uzatımı öncesi 21.1.2019 olduğu gözetildiğinde... ...başvuru sonrası kendisine 5 aylık süre uzatım talebinin kabul edildiğinin... maddesi ile 7435 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun geçici 4.

6 da “tip sözleşme” olarak tanımlanmaktadır. ...inde “Bu Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişikli... ...istemli temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul... ...ddesinde yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde, karşı... ...ve müvekkiline verilen 218 gün süre uzatımı neticesinde 10.01.2017 tarihinde...

...isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir... ...bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin... ...veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen... Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde...

Devir tarihi, devir sözleşmesinin noterce onaylandığı tarihtir. ...devretme veya devir alma İle üç yıllık süre içinde başka bir sözleşmenin... ...ayrıca maddenin devamında; “süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi... ...mücbir sebep olarak sayılan haller dışında sözleşmenin devrine ilişkin...

...hazırlanarak iş artışı için yeniden süre uzatımına gidildiği, sözleşme ve... ...sözleşme ve şartname hükümlerine göre süresi içerisinde yapılmadığı hususunun... 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 1. ...bendinde belirtilen, mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme...

...edileceği, yüklenicinin toplam 330 günlük süre uzatımına rağmen sözleşme... KARŞI OY : 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25. ...f) bendinde, Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme...