YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: .. ...getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/f ve... ...bendinde belirtilen mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme...

...tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “ … Yüklenici incelemesini daire dışında yapmak isterse kesin metraj... ...onaylandığını belirterek, sonradan kesin kabul sürecinde idaresince fiyat tespitlerinin...

...kararı alınmasını teminen ihale sürecinin kaldığı yerden devam etmesine... ile kalan 2 (iki) yıl için … TL bedelle sözleşme imzalanmıştır. ...kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak...

...ve her iki teklifin de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, şikayet... ...maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının... ...düzenlemeler (asgari işçilik maliyeti ile sözleşme giderleri ve genel giderlerin...

...revize plan ve projeler gereği sözleşme dışı işlere bağlı olarak süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi için kesin hesap yapılması talep edilmiş ise de; geçici kabul tutanağı ve kesin kabul tutanaklarının davacı tarafından herhangi bir ihtirazi kayıt belirtilmeden imzalandığı gibi sözleşmenin 14.1.

...karşı tarafın/müvekkilin pazarlık dışı bırakılması sebebiyle sözleşme... ...bir hizmet olmaması, davacının ihale sürecinde ilan ve ihale dökümanına... ...artışlar oranında revize edilerek sözleşme tarihinden bugüne kadar geçen... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması...

Aksine durumların tespiti sözleşmenin feshine neden teşkil eder. nin ihale sürecinde genel idari ve teknik şartnamesinde...

...sonra kesin kabul süresinin (teminat süresi) ne kadar olduğu hususunda Kurulumuz... ...tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “..

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebinden ibarettir. ...zararın tazmin edilmesi gerektiğini, sürecin durdurulması adı altında askıya...