sözleşme ekleri için imza gerekir mi - Arama Sonuçları

Resmi kurumların ihale yılı analiz ve rayiçleri kullanılarak yeni iş kalemlerinin sözleşme yılı fiyatlarının tespit edilmesinin mevzuata uygun olduğu.

Resmi kurumların ihale yılı analiz ve rayiçleri kullanılarak yeni iş kalemlerinin sözleşme yılı fiyatlarının tespit edilmesinin mevzuata uygun olduğu.

  • 09/04/2024

...sözleşme bedelli … İşinde; A) Sözleşme eki birim fiyat teklif... ...teklif kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin ve/veya... ...katsayısına bölünerek tespit edilmesi gerekirken, Çevre ve Şehircilik... ...fiyatı tespit edilemeyen iş kalemi için yeni birim fiyat yapılması... ...birinci fıkrasında, sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan...
imza
… Devamı
Yapım işlerinde eksikliklerin tamamlanması için verilen sürede kesilecek ceza.

Yapım işlerinde eksikliklerin tamamlanması için verilen sürede kesilecek ceza.

  • 25/04/2024

...davalının 16.11.2009 tarihli sözleşme ile 756.982,79 TL bedelli... ...içerisinde kesin kabulün yapılması gerekirken idarenin bu süre zarfında... ...maddesine göre 91 günlük gecikme için 20.657,00 TL cezai şart... ...oranında ceza uygulanacağı belirtilmiş, sözleşme eki Yapım İşleri... ...TL bedel üzerinden sözleşme imzalanıp yükleniciye 256.060...
ekleri
… Devamı
4735 Sayılı Kanun’a Göre Mücbir Sebep Halleri

4735 Sayılı Kanun’a Göre Mücbir Sebep Halleri

...geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı... ...şartların ihaleden ve hatta sözleşme imzalanmadan önce de var olup olmadıklarıdır... ...çerçevesinde değerlendirmeleri gerekir. ...kasabalarda meydana gelen ve gelebileceklerin sınırları imar planına... haller mücbir sebep olarak kabul edilebilir mi? mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı
… Devamı
Olağanüstü hava koşulları nedeniyle süre uzatımı ve sorumluluk.

Olağanüstü hava koşulları nedeniyle süre uzatımı ve sorumluluk.

  • 21/06/2024

… yükleniminde bulunan … TL sözleşme bedelli “.. ...maddesinde, “9.1.Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren... ...uzatımı verilmesi ve bu süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının... ...07.2018 tarihinde bitirilmesi gerekirdi. ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
ekleri
… Devamı