... davalıya bildirmiş olduğunu, sözleşmenin 34.6 maddesi teslim edilen malların sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde yükleniciye bu malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile ... kötüye kullanılması niteliğindeki bu davranışın hukuk düzeninin korumayacağını, sözleşme ve kanun hükümlerine aykırı davranan bu davranışı ile davacının kendisi olduğunu ...

...yazısı ile yüklenicinin muhtelif tarihlerde vermiş olduğu, işe başlamama sebepleri ve süre uzatım talepleriyle ilgili yazıların cevap verilerek iddia ve gerekçelerinin, sözleşme ve eklerine göre geçersiz olduğunun kendisine bildirilerek, bir an önce şantiyeyi açarak işe başlamasının istenildiği, yine yükleniciye Bölge Müdürlüğü'nce...

... tarihine kadar süresinin bulunduğu, idarece bu süre içinde teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmadığının tespiti üzerine teslim süresi sonuna kadar teslim için bir hak ... sözleşme hükümlerine göre ihalelerden bir yıl süreyle yasaklanmasına, idare tarafından sözleşmenin feshedilmesine ve davacı tarafından yatırılan kesin teminatın irat kaydedilmesine yönelik ...

Yapılan ön inceleme sonucunda; a) İşin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında bir engel bulunmadığı anlaşılırsa idare tarafından geçici kabul komisyonu oluşturulur, b) İş...

...arada yeni imalatı da kapsayan mukayeseli keşif hazırlanarak iş artışı için yeniden süre uzatımına gidildiği, sözleşme ve eklerine uygun hareket edilmesinin talep edildiği ve 10 gün içinde işe başlaması, aksi takdirde sözleşmesinin feshedileceğinin yükleniciye bildirildiği, süre sonunda işe devam edilmediğinin tespiti üzerine dava konusu işlemin...

Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.” İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin “Sözleşme ve eklerine uymayan işler” başlıklı 23 üncü maddesinde; “Yüklenici projelerde kendiliğinden hiç bir değişiklik yapamaz.

… tarihinde imzalanan işe ait sözleşmenin …’inci maddesinin birinci fıkrasında, “Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri GenelŞartnamesi hükümlerine hesaplanır” denilmektedir.

İşe ait sözleşmenin …’inci maddesinin birinci fıkrasında, sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedelinin Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanacağı belirtilmiştir.

Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.”,