Dava dışı 35 işçinin davacı Bakanlık aleyhine iş mahkemelerinde açtğı toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan işçilik alacaklarının tahsiline ilişkin davaların davacı aleyhine sonuçlandığı ve davacının davalılardan alamadığı toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan ücret farklarını işçilere ödediği anlaşılmaktadır.

... uzatımı sonrası sözleşme ödeneği ile süre uzatımı öncesi sözleşme ödenekleri toplamı sözleşme bedelini oluşturacağından bu husus dikkate alınarak yüklenici tarafından hazırlanacak revize ... dilimlerinin 2021 yılında ödenen hakedişler esas alınarak yeniden düzenlemesi ve fiyat farklarının buna göre ödenmesi gerektiği, Görüşüne varılmış olup, çoğunluk görüşüne katılmamaktayız ...

...tek bir güncel endeksin tespit edildiği ve en son düzenlenen 31/12/2020 tarihli 17 nolu hakedişte hesaplanan fiyat farklarında, An tutarının bir kısmı için, güncel endeks olarak EYLÜL 2020 endeksinin dikkate alındığı, Diğer taraftan, sözleşmenin “Diğer hususlar” başlıklı 33 üncü maddesi 1 inci fıkrasında ihzarat ödenecek iş kalemlerinden...

Günlük gecikme cezasının matrahına o tarihe kadar hesaplanan fiyat farkları da dahil edilir. maddesinde göre 26.07.2005 tarihinde ihale edilerek 19.08.2005 tarihinde sözleşmeye bağlanmış ve 24.08.2005 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır.

maddesindeki fiyat farkı ödenmesi hususu ile ilgili olarak, “Bu sözleşme kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

Sürekli edimli sözleşmelerde borçlu, kural olarak dönme hakkının yerine fesih hakkını kullanır. 2.