.’nın ise bu tutanağı Ziraat Mühendisi sıfatı ile imzaladığı, bu nedenle kesilen cezanın ... ...kontrolü ve muayenesi neticesinde “malların eksiksiz ve tam olarak sözleşme şartlarına uygun olduğunun görüldüğü” yönünde...

...bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve... Ayrıca, sözleşmenin feshi sebebiyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye... g) Sözleşmenin 16. KARAR : Dava; davacı şirketin 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25.

geç teslim , gecikme cezası , sözleşme bedeli , teslim miktarı Sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir kısmının hükümsüz olması, diğerlerinin geçerliliğini etkilemez.

Dava eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, yüklenicinin temerrüdü sonucu sözleşmenin feshi nedeniyle uğranılan menfi zarar, cezai şart alacağı, teminat güncelleme fark bedeli, fazladan ödenen imalât bedeli alacaklarının tahsili istemine ilişkindir.

...imalatların tamamlanabileceği veya en azından bir süre cezalı çalışılarak işin tamamlanabileceği, bu sebeple sözleşmenin feshedilmesinin haksız olduğunun belirtildiği görüldüğünden temyize konu Mahkeme kararında Mahkemece söz konusu bilirkişi raporlarında yer alan hususlar ve sözleşmenin feshinin haksız olup olmadığı hususunun yeterince araştırılmadan...

eksik iş , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , sözleşme bedeli ...eksikliklerin giderilmesinde gecikilen süre için eksik gecikme cezası kesilmesi sonucu oluşan ….

Yanlar arasındaki sözleşmenin tarafı olan İl Özel İdaresi ... kesin teminatın gelir kaydedilmesi , ortak kusur , sözleşmenin feshi

Sözleşmenin 6. maddesinde sözleşmenin birim fiyatlı olduğu belirtildikten sonra 6.2. ..Sözleşmesi’nin 8.2.1.1. Davalı iş sahibinin feshin yasal dayanağı olarak gösterdiği 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 23.