Yukarıda anılan sözleşme hükümleri uyarınca, sözleşmenin imza tarihi olan ... gecikme cezası , sözleşme bedeli , teslim miktarı

...İhalesi kapsamında imzalanan sözleşmenin tek taraflı feshi sebebiyle davacının 1 yıl süreyle bütün kamu kurum... genel salgın hastalık , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , yasaklılık

Sözleşmenin 6. maddesinde sözleşmenin birim fiyatlı olduğu belirtildikten sonra 6.2. ..Sözleşmesi’nin 8.2.1.1. Davalı iş sahibinin feshin yasal dayanağı olarak gösterdiği 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 23.

...raporu ile tespit edilmiş olduğundan idarece sözleşmenin feshi ve yasaklama kararı hukuka aykırıdır. bilirkişi , şartnameye aykırılık , Sözleşme feshi , yasaklılık

...süreye rağmen işi tamamlayamadığını, işin gecikmesinde davalı idarenin bir kusuru bulunmadığını, sözleşmenin feshi, tasfiye ve teminatın gelir kaydedilmemesi işlerinde mevzuata aykırı bir yön bulunmadığını, cezalı çalışılan süre için gecikme cezası uygulandığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

İşe ilişkin sözleşmenin “Teknik Personel Bulundurulması” başlıklı 24’üncü maddesinde, “24.1. ceza , iş deneyim süresi , teknik personel

Taraflar arasında imzalanan 04.07.2006 tarihli sözleşmenin 24/1. Sözleşmenin 24/3-4-5. ceza , sgk , teknik personel

TDLHZM-315 … Bölge Müdürlüğü Genel Temizlik Hizmet Alımına Ait Sözleşme'nin 7.1. ...sözleşme hükümlerine uyulmadığından bahisle sözleşmenin feshi sonrası ortaya çıkan sebeplerden dolayı tesis edilen...

...ikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi” başlıklı …’üncü maddesinin … no’lu bendinde ise; “Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin BİNDEBEŞ oranında gecikme cezası uygulanır.” Hükümlerine yer verilmiş bulunmaktadı...

kamu güvenliği , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı ...yapılmadığı, davacıya 11/05/2012 tarihi itibarıyla 30 (otuz) gün cezalı ek süre verildiği ve bu sürenin 10/06/2012 tarihinde...