Bölge Müdürlüğü arasında 28.03.2012 tarihinde ... sözleşmenin feshi , yasaklılık kararının kaldırılması , yüklenici kusuru Sözleşme gereğince davacı yüklenici işe başlamış edimini kısmen ifa etmiştir. Bilirkişi raporuna göre de teslim edilen yerlerde işe devamı mümkündür.

...Dava; MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Müdürlüğü tarafından yapılan 33.000... ifa imkansızlığı , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , yasaklılık ...büyük miktarlarda ve sürekli şekilde temininin mümkün olmadığının ileri sürülmesi nedeniyle... 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 1.

...kaynaklanmış olup, yüklenicinin temerrüdü sonucu sözleşmenin feshi nedeniyle uğranılan menfi... ...üstlendiği halde yapmadığı sözleşmenin feshi anında kalan imalât için, işin sözleşme... ...adlandırılan menfi zararını da talep etmesi mümkündür.

Uyuşmazlık sözleşmenin davalı tarafından feshedilmiş olmasından kaynaklanmıştır. ...yüklenicinin müspet zararı ve kar kaybını istemesi mümkün olmasa da, yaptığı masrafları talep... ...idarece haksız feshedildiğini, davacının feshi gerektirecek herhangi bir eyleminin olmadığını...

maddesi ile sözleşmenin 16.3. ...2013 tarih ve 5563 sayılı Olur ile sözleşme feshinin İl Müdürlüğünce onaylandığı, mevzuata...

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare... ...Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Kamu İhale Kurumu'... ...krizi nedeniyle Rusya'dan uçak temininin mümkün olmayacağı açıklığa kavuşan 4... mücbir sebep , Sözleşme feshi , terör faaliyeti , uluslararası kriz

...quot;ne ilişkin tip sözleşme imzalandığını, Sözleşmenin 12. ...olduğu, bu hükmün davalı idareye uygulanmasının mümkün olmadığı, davacının tacir olması... Müdürlüğü'ne ödeme planı için gönderileceğini, .. Sözleşmenin cezalar ve sözleşmenin feshi başlıklı 16.1.1 maddesinde ''...

...Müdürlüğü’ne herhangi bir sorumluluk yüklenmesi mümkün değildir. ...ilgili olarak; kesin teminatın Mali Hizmetler Müdürlüğünce gelir kaydedildiği dolayısıyla... ...İlamın 4’üncü maddesi A bendi ile; İdarece sözleşmenin feshedildiği, kesin teminatın ise... ...göre tasfiye edilir.” hükmü, “Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler” başlıklı 22...

Sözleşme hükümlerinin ihale dokümanına uygun olarak hazırlanması, 2.13. ...bütün ihaleler için bu hizmetin satın alınması mümkün değildir.

...sözleşme hükümlerinin yerine getirilmediğinden sözleşmenin feshedildiğini, ancak işin ivediliği... ...Sözleşmeleri Kanunu 22.maddesi gereğince, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve...