...miadına 17 ay kala teslim edebildikleri ve bu durumun mücbir sebepler kapsamında değerlendirilmesi... ...açıkça sayıldığı, anılan durumun mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesine olanak... mücbir sebep , sözleşmenin feshi , Sözleşmeye aykırılık , teknik şartname

...taraflarınca onaylandığı, bu tarihten sonra, mücbir sebep veya idarelerinden kaynaklı bir... ...revize iş programının gerisinde kaldığı, bu sebeple düzenlenen hak edişlerde gecikme cezası... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2019   

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 1. Anılan Kanun'un Mücbir Sebepler başlıklı 10. Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek hâller de 4735 sayılı Kanun'un 10.

... temerrüde düştüğünden davalı iş sahibinin sözleşmenin fesih beyanının haklı nedene dayandığının kabulü ... yükselişin ve malzeme fiyatlarındaki artışın da mücbir sebep olarak kabul edilmesinin doğru olmadığı, akdin feshinde davalı iş sahibi haklı olduğundan davacının ...

… Tüm bu hususlar çerçevesinde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26. f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve... ...maddesinde, sözleşmenin uygulanması sırasında mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme...

...inisiyatifinde olduğundan verilen sürenin mücbir sebepten dolayı olmadığından fiyat farkı verilemeyeceği... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...farkı hesaplanmayacağının belirtildiği, ancak mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle...

...fiyat artışlarının da 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereği... ...resinin görüş ve değerlendirmesi; Mücbir sebep oluşturacak şartların oluşmadığı, sözleşmenin... ...Sözleşmeleri Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereği mücbir sebep sayılarak fiyat farkı hesaplanması...

...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca “Mücbir sebepler dışında, ihale dökümanı... ...İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca “Mücbir sebepler dışında, ihale dökümanı ve sözleşme... 4735 sayılıKamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25.

...eyleminden kaynaklanmadığı, maddi ve manevi zarara sebep olduğu iddia edilen işlemin hukuka uygun... maddesinin (c) bendine aykırı olduğu, Sözleşmenin 11. (f) mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve...

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25. maddesinin (f) bendinde, Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı... ...2007 tarihli ve 5783 sayılı işlem ile mücbir sebep olmaksızın, ihale dokümanı ve sözleşme...