...Mübaşir Sistemi ve Segbis Sistemi” imalatlarının sözleşme bedeline dahil olup olmadığı konusunda anlaşmazlık oluştuğu... İşe ait Sözleşmenin Sözleşmenin türü ve bedeli başlıklı 6 ncı maddesinde; 6.1.

Taraflar arasında imzalanan 21.03.2014 tarihli sözleşmenin 8. ...haksız kesilen gecikme cezası ve ısı geri kazanım cihazı bedeline ilişkindir.

...nitelikli malzeme ile geri dolgu yapılması bedelinin sözleşme bedeline dahil olup olmadığı hususunda yüklenici ile idare... 1-Yapım İşleri Genel şartnamesi, 2-İdari Şartname, 3-Sözleşme tasarısı, 4-Uygulama projesi, 5-Mahal listesi,  

... feshedildiği, alınan bilirkişi raporlarında davacının sözleşmeyi fesihte haklı olduğunun tespit edildiği, yapılan bu ... bulunması nedenleriyle sabit görüldüğü, davacı fesihte haklı olduğundan tazminat talebinde bulunabileceği, 11 ... bilirkişi raporunda tespit edilen 60.004,00 TL güçlendirme bedeli ile davacının ikinci defa ihale yapması nedeniyle oluşan ...

...kaynaklı olarak davacının fazladan ödemek durumunda kaldığı bedelin de tahsili istemlerine ilişkindir. Yanlar arasında düzenlenen bu sözleşme 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 470.

... zorunlu olan kamulaştırma işlemlerini yapmadığını beyanla, sözleşmenin feshinin haksız olduğunun tespitini, haksız fesih nedeniyle yoksun kalınan kâr kaybı zararını talep etmiş ... suretiyle irad olarak kaydedilen iki adet kesin teminat mektubu bedeli için 2.231.170,68-TL olmak üzere toplam 4.731.157,88.-TL ...

...maliyette yer aldığından otopark giriş liftinin sözleşme bedeline dâhil olduğu, ilave bir bedel ödenemeyeceği, Yönündedir... … (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

...na göre 20/11/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… ...projesine göre yapılan beton döküm ızgara imalatının sözleşme bedeline dahil olduğu, ihale dokümanı uygulama projesinde 3...

...sistemi içerisinde yer alan barkod imalatlarının” sözleşme bedeline dahil olup olmadığı hususunda yüklenici ile idare... İşe ait sözleşmenin 6 ncı maddesinde; “6.1.