... kadar süre uzatımına hak kazandığı, sözleşmenin 34.2.maddesi uyarınca gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin ... herhangi bir delil sunulmadığı gibi davacı yüklenicinin sözleşmeyi fesih yoluna gitmeyerek ifa ile sonuçlanmasını bekleme tercihinde bulunduğu ...

4734 sayılı kanun , 4735 sayılı kanun , fesih , kesin teminat , sahte belge , Sözleşme , teminat... İLGİLİ HUKUK 5/1/2002 tarihli 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 13. maddesinin ilgili kısmı şöyledir: Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder: ..

maddesinde [1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) m. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme Uyuşmazlık, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkindir 2. maddesi.

maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 47. maddesi ve Yapım işleri Genel Şartnamesi'nin 47. maddesinin (c) bendine aykırı olduğu, Sözleşmenin 11.

maddesi ve sözleşmenin eki şartnamenin 22. Sözleşmenin 8. maddesinde de Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin eki olarak sayılmıştır. maddesinde düzenlenmiştir. Sözleşmenin 8.

  35”, İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesinde; “1. İşe ait sözleşmenin; “İş programı” başlıklı 12 nci maddesinde; “12.1.

İlkeler” başlıklı 4 üncü maddesinde; “… Bu Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

...uygun olacağı görüşlerine yer verildiği, davacı şirketin fesih talebi ve anılan inceleme raporunda yer verilen değerlendirmeler... maddesi uyarınca Ankara 5. 2886 sayılı Kanun , sözleşmenin feshi , yasaklama

maddesine göre sözleşme birim fiyatlı olup, sabit birim fiyatlara göre toplam bedel kararlaştırılmıştır. maddesinde yükleniciye taahhüdün gerçekleşmesi sırasında hiç bir şekilde fiyat farkı verilmeyeceği 14.3.

...nun “Sözleşmede değişiklik yapılması” başlıklı 15 inci maddesinde; “Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin... fiyat farkı , ihale dokümanı , sözleşmede değişiklik