...eksiksiz olarak yerine getirildiği, ifa edilmiş sözleşmenin feshedilemeyeceği ileri sürülerek... ...açıklama ve ibraz edilen belgeler uyarınca mücbir sebepler sebebiyle 30 günlük ek süre verilmesinin... ...: Dava; Kamu İhale Kurumu'nun konunun mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesinin...

...getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26. ...gerektiği hususunun bildirildiği, 31/12/2020 tarihli fesih ihtarı ile davacı şirket tarafından sözleşmenin... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Covid-19 , genel salgın hastalık , mücbir sebep

...süresinin uzatılması talebinde bulunduğunu, fesih talebi başvuru sonrası kendisine 5 aylık... ...yükselişin ve malzeme fiyatlarındaki artışın da mücbir sebep olarak kabul edilmesinin doğru olmadığı... Temyiz Sebepleri 1.Bölge Adliye Mahkemesinin dava konusunun... maddesi ile 7435 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun geçici 4.

Sözleşmenin 6. ...sayılı ilamında kesinti yöntemine göre, fesih tarihinde yapılmayan iş bedelinden yüklenicinin... ..Sözleşmesi’nin 8.2.1.1. maddesinde mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi...

...öngörülemez nitelikte olduğundan bahisle mücbir sebep olarak kabul edilmesi, ihale dokümanında... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. asgari ücret , mücbir sebep , öngörülemezlik , sözleşmenin feshi

Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...farkı hesaplanmayacağının belirtildiği, ancak mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle...

...fiyat artışlarının da 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereği... ...uzatımı verilemeyeceği, Ancak, idaresince,  mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iş... ...Sözleşmeleri Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereği mücbir sebep sayılarak fiyat farkı hesaplanması...

...yaşanılan sel ve su baskını davacı tarafından mücbir sebep olarak gösterilmişse de, davacı... gecikme cezası , mücbir sebep , Sözleşme feshi , süre uzatımı

Sözleşmenin 6. ...sayılı ilamında kesinti yöntemine göre, fesih tarihinde yapılmayan iş bedelinden yüklenicinin... ..Sözleşmesi’nin 8.2.1.1. maddesinde mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi...

'in, mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. genel salgın hastalık , mücbir sebep , sözleşmenin feshi ...tarafından, mücbir sebebin var olduğu, tek taraflı fesih hakkı olduğu, normlar hiyerarşisine aykırı...