ile sözleşmenin 29/7/2010 tarihinde imzalandığı... ...zorluğu, kaygan zemin, can ve mal emniyeti gibi sebeplerle sahaya girilememesine ve dolayısıyla... ...Mücbir Sebepler” başlıklı 10 uncu maddesi; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda...

...alındığında üretici firmadan kaynaklanan sebeplerin mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğini, süre... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. ...kabulünün yapıldığını, ancak davalı idarenin sözleşme bedelinden 1.597.594,92 TL gecikme... ...sunulmadığı gibi davacı yüklenicinin sözleşmeyi fesih yoluna gitmeyerek ifa ile sonuçlanmasını...

... sayılı yazısıyla, sözleşmenin feshedildiği ve fesih hükümlerine göre işlem yapılacağı davacıya bildirilmiş ... sayılı Kanun'un 25/(f) maddesinde belirtilen mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine ...

...2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Emet Yapısal Güçlendirme... ...29 uncu maddesi gereği, idareden kaynaklı veya mücbir sebeplerle verilebileceği açıktır. ...halde teminatın irat kaydedilerek sözleşmenin fesih edileceğine dair ihtar olarak kabul edilmesi...

Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. ...2021 tarihinde yapıldığı, idareden kaynaklanan sebeplerin oluşmadığı ve yüklenicinin süre... (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. (6) Mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu...

...maddesi gereğince 12/03/2020 tarihinde sözleşmenin feshi ve fesih onayı ile sözleşmenin fesh edilerek kefalet senedinin irat kaydının istendiğini; Erzincan Hazır Yemek Hizmeti sözleşmesi için ise 4735 sayılı Kanun’un 205/f maddesi gereğince mücbir sebepler dışında ihale dökümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine...

Taraflar arasındaki sözleşmenin Gecikme Cezası başlıklı 17.1. cezai şart , fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme

...yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve herhangi bir mücbir sebep ileri sürmeyen davacının, sözleşmede... maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 20. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme...

Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar” başlıklı 27. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır.

...07/2015 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… ...kısımları için belirlenen bu fiyatlar esas alınarak fesih kesin hakediş raporunun düzenlendiğine...