...yapılmadığı takdirde belediye tarafından sözleşmeyi fesih yetkisi varken belediyenin sözleşmeyi feshetmediği... Sözleşmenin “Yasaklar ve Cezalar” başlıklı 26. Sözleşmenin 35. ...geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde “günlük gecikme...

...işyeri veya işyeri-depo sahası arası malzeme taşınması için nakliye bedeli ödenmesinin... İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. ...alınması veya fiziki belgeye dönüştürülmesi durumunda, “teknik şartname (iş kalemleri)” başlıklı...

...ve teklif cetvelinde yine adet olduğu ve bu durumun çelişkili olduğu, İdarece, Birim Fiyat... ...betonarme demirlerinin temini, işyerine kadar taşınması, projesine göre kesilip, bükülüp... İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1.

...sözleşmenin haksız feshedildiğinin tespiti, fesih nedeniyle tazminat ve teminat mektubu... ...hiçbir emniyet tedbiri almadan terk ettiğini, bu durumun tutanak altına alındığını, yapım... Sözleşme gereğince davacı yüklenici işe başlamış edimini kısmen ifa etmiştir.

İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin ekleri” başlıklı 8 inci maddesinde; “8.1. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda Yüklenici 1 (bir) günü geçen her...

...Sözleşmeleri Kanunu’na 20.11.2014 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Erzincan Kemah Doğanbeyli... ...projeleri, değişikliğin özelliğine, işin aciliyet durumuna göre, isterse, yapılması gerekli görülen...

...getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/f ve 26. ...getirmemek fiil ve davranışında bulunduğu, bu durumun ise mevzuat hükümleri uyarınca ihaleden...

süresinde yapmak durumunda kaldığını ileri sürdüğü masrafı... ...kabulünün yapıldığını, ancak davalı idarenin sözleşme bedelinden 1.597.594,92 TL gecikme... ...sunulmadığı gibi davacı yüklenicinin sözleşmeyi fesih yoluna gitmeyerek ifa ile sonuçlanmasını...