...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 08/06/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Denizli-Acıpayam-13BlHd Yolu (Km:11... Yüklenicinin görüş ve talebi; Anlaşmazlık tutanağından özetle; işin yürütülmesi sırasında ortaya...

...oluşan anlaşmazlığın taraflarca düzenlenen anlaşmazlık tutanağına istinaden incelenerek karara bağlanmasıdır. “Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti” başlığı altında düzenlenen 28 inci maddesinde; “28.1.

İşe ait sözleşmenin; “Sözleşmede değişiklik yapılması” başlıklı 24 üncü maddesinde; “24.1. ...idare tarafından onaylanmaksızın, taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık idare tarafından on...

...sözleşmesinin feshedilerek 14/02/2012 tarihli makam oluru ile fesih bildirim yazısının Milli Eğitim Bakanlığı'na... Öte yandan, 18/10/2010 tarihinde taraflar arasında akdedilen Sözleşmenin 25.1.

Sözleşme eki YİGŞ’nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinde; “( ...tespitinde yüklenici ile uyuşulamaz ise, taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık idare tarafından on...

...talebi; 08/10/2020 tarihli dilekçesinden özetle; Kesin kabul tutanağını ihtirazi kaydı ile imzaladıklarını, sözleşme... ...Kanunu’na göre 18/01/2013 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “..

...Karakol Yapım İşi”nde: 2 adet 165 kVA jeneratör imalatının sözleşme bedeline dâhil olup olmadığı hususunda tereddüde... ...lenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; Anlaşmazlık tutanağından özetle; 2 adet 165 kVA jeneratörün sadece yazı...

...ödenmiş olanları bir tutanakla tespit etmeye veya bunları tutanağı düzenlemek üzere, Vergi Dairesine göndermeye mecbur... Bu itibarla, yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerden kaynaklanan ...

...sözleşmesinden kaynaklanmış olup, yüklenicinin temerrüdü sonucu sözleşmenin feshi nedeniyle uğranılan menfi zarar, cezai... ...teslim etmemiş olması sebebiyle, davacı iş sahibinin haklı fesih sebebiyle 6098 sayılı TBK’nın 125/III.

...geçici kabulünün yapıldığını, ancak davalı idarenin sözleşme bedelinden 1.597.594,92 TL gecikme cezası kesintisi... ...delil sunulmadığı gibi davacı yüklenicinin sözleşmeyi fesih yoluna gitmeyerek ifa ile sonuçlanmasını bekleme tercihinde...