...ihale edilerek 30/04/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “.. ...Vergisi (KDV) tutarlarının geç ödenmesi nedeniyle yüklenicinin ek süre talep etmesi üzerine, süre... ...kalemi olduğu, bu ödeme kaleminin yüklenicinin alacakları içinde ayrı yere konulamayacağı...

Bu işlerin yaptırılması bedeli, sözleşmeye göre yükleniciye ödenecek bedelden fazla olursa aradaki fark yüklenicinin alacaklarından düşülür, alacağı kalmamışsa tasfiye halinde teminatından kesilir, fesih halinde ise genel hükümlere göre işlem yapılır.

Bu işlerin yaptırılması bedeli, sözleşmeye göre yükleniciye ödenecek bedelden fazla olursa aradaki fark yüklenicinin alacaklarından düşülür, alacağı kalmamışsa tasfiye halinde teminatından kesilir, fesih halinde ise genel hükümlere göre işlem yapılır.

...teminat mektubu güncelleme bedeli ve ek teminat alacaklarının tahsili istemine ilişkindir... Yargıtay uygulamalarında menfi zararın yüklenicinin yapmadığı ve fesih tarihi itibariyle... Ayrıca 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 22. ...devam etmemesi sebebiyle, davacı iş sahibinin fesih tarihi itibariyle uygulanması gerekli 818...

Devir tarihi, devir sözleşmesinin noterce onaylandığı tarihtir. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih karan alınır.  ...meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde... ...tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir.

...getirilmemesi halinde söz konusu olabileceğinden, yüklenicinin sözleşmede yer alan edimini yerine... ...görüşlerine yer verildiği, davacı şirketin fesih talebi ve anılan inceleme raporunda yer... 2886 sayılı Kanun , sözleşmenin feshi , yasaklama

Yüklenicinin ilk muayenede kabul edilmeyen sözleşme... ihtarlı süre , Muayene kabul , Sözleşme süresi , yasaklılık

Yanlar arasındaki sözleşmenin tarafı olan İl Özel İdaresi ... Davacı da bu dava ile sözleşmeyi fesih iradesini açıklamıştır. ...gerekmekte olup, eser sözleşmesinde idare ve yüklenicinin ortak kusurlu olmaları halinde...

...kararlaştırıldığını, yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedelin esas... Şöyleki; Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 25. fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme