...farklarının da yeniden hesaplanması gerektiğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığı, bu sebeple yüklenici... ...aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir... Sözleşme eki YİGŞ’nin “İş programı” başlıklı 17 nci maddesinin 3 üncü, 4 üncü, 6 ncı ve 7 nci fıkralarında;  (

Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:….” ...Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi hükmüne aykırı olarak, herhangi bir ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından... ...göreceği diğer kayıt ve şartları belirtmek suretiyle en az üç nüsha geçici kabul tutanağı düzenlenir ve imzalanan bu tutanak...

...gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak onaylar ve onaylı bir nüshasını yükleniciye verir. Söz konusu yapım işinin sözleşmesi … tarihinde imzalanmış olup … tarihinde yer teslimi yapılmıştır. (2) Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle...

...gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak onaylar ve onaylı bir nüshasını yükleniciye verir. Söz konusu yapım işinin sözleşmesi … tarihinde imzalanmış ve … tarihinde yer teslimi yapılmıştır. (2) Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle...

g) Sözleşmenin 16. ...uygulayan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan... KARAR : Dava; davacı şirketin 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25.

...geçici kabulünün yapıldığını, ancak davalı idarenin sözleşme bedelinden 1.597.594,92 TL gecikme cezası kesintisi... ...teknik verilerin teminine yönelik yapılan masraflara ilişkin herhangi bir delil sunulmadığı gibi davacı yüklenicinin...

Sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan Borçlar Kanununun 158. Taraflar arasındaki sözleşmenin 34.1. ...01.02.2012 tarihli yazı ile davalıdan istenildiğini ancak herhangi bir ödeme yapılmadığını ileri sürerek 22.344TL...

14.2 Bu sözleşme kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ...davacının ihale sürecinde ilan ve ihale dökümanına karşı herhangi bir itirazda bulunmamış olması, hizmete ait sözleşmeyi...

...yükleniciye en fazla 60 günlük (cezalı) ek süre verilmesi, gecikilen her gün için “muhammen” bedel üzerinden onbinde üç tutarında... Sözleşmenin “Yasaklar ve Cezalar” başlıklı 26. Sözleşmenin 35.

Mevcut işe ait sözleşme öncesi ve sonrası tüm işlemler fiyata dahildir.” düzenlemesi,    ...etmeyen öğrencilerden dolayı veremediği yemekler için de herhangi bir hak talep etmeyecektir.” düzenlemesi yer almıştır...