İşe ait sözleşmenin, “İş programı” başlıklı 12 nci maddesinde; “12.1.  ...aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir... ...taraflara ait olacağı, ancak bu işte sözleşme tasarısında herhangi bir değişikliğe gidilmeksizin sözleşme akdedildiği...

ÖZET : Dava; eser sözleşmesinden kaynaklanan ilave iş bedelinin tahsili istemine ilişkindir.  ...gösterilmeyecek ve bu hususlarla ilgili olarak yüklenici herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

...suretiyle yeni birim fiyatların tespit edilmek istenildiği, henüz herhangi bir fiyat tespiti yapılmadığı, idarenin belirlediği... İşe ait sözleşmenin; “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlığı altında düzenlenen 6 ncı maddesinde; “6.1.

Bunun yanı sıra; İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde;  “ ...boya imalatlarının hangi mahallerde yapılacağı ile ilgili herhangi bir proje veya mahal listesinin ihale dokümanları arasında...

”, İşe ait sözleşmenin; “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. ...tam ve açık bir anlaşmazlığın vücut bulması, bu durumda her ne kadar idaresince görüş talep edilmiş ise de, adı geçen...

Bu Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. ...nin 2.5'inci maddesinde yer alan  İdare tarafından herhangi bir nedenle çalıştırılmayan araçlara hakediş ödemesi...

...katı planlarında yer alan 400 m3 hacmindeki su depolarının sözleşme bedeline dâhil olup olmadığı hususunda anlaşmazlık... Her ne kadar idare görüşünde yapımından vazgeçilen su deposu...

İşe ait sözleşmenin “Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları” başlıklı 18 inci maddesinde ; 18.1. ...belgelerden, İdaresince hafta sonu çalışılmayacağına dair herhangi bir belge olmadığından, bu günler için süre uzatımı...

Davacı davasında davalı ile aralarında düzenlenen sözleşme ile davalı yüklenicinin ... ...reddine karar verilmiş ise de; taraflar arasındaki sözleşme her ne kadar Kamu İhale Mevzuatı’na göre yapılmış ise...