Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Yüklenici erken teslimat yapabilecektir.

...İhalesi KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte...

...Teknik Şartname sayılmış olup anılan ekler 6100 Sayılı HMK'nın 193...

...karşı süresi içinde, davalı idare vekili temyiz isteminde bulunmuştur...

ile elektrik- elektronik mühendisi ………

...zorundadır” hükümlerine yer verilmek suretiyle iş programında değişiklik... yüklenimindeki … TL ihale bedelli “… …” Denilmektedir.

...kabulüne dair verilen karar, davalı vekili tarafından temyiz olunmuştur... ...önerisinin kabul görmediğini, ek süre talebinin reddedildiğini, sonuç olarak...

...180 günlük normal süreye 46 günlük ek süre de dahil edildiğinde 18.09.2007... ...dilekçeler ile 120 günlük cezasız ek süre talebinin davalı Karayolları Genel Müdürlüğü...

Yüklenicinin görüş ve talebi; İdaresince yapı ruhsatının... Değerlendirilmektedir.