...İhalesi kapsamında imzalanan sözleşmenin tek taraflı feshi sebebiyle... ...yükleniciler tarafından öne sürülen mücbir sebebin sözleşme imzalandığı... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. ...kusurundan kaynaklanmayan, genel salgın hastalıktan kaynaklanan mücbir sebepten...

...feshedilmesi üzerine 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26. ...19 hastalığı nedeniyle, bu durumun mücbir sebep sayılarak termin programının... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Covid-19 , genel salgın hastalık , mücbir sebep

...hali kapsamında değerlendirilerek sözleşmenin feshedilmesi ve kesin teminatın... c) Genel salgın hastalık. ...23'üncü maddesinde; “Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi... ...039;un 10'uncu maddesinde ise; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek...

...Kanununun 23.maddesine istinaden mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesine... kar mahrumiyeti , mücbir sebep , müspet zarar , sözleşmenin feshi ...beraber “rantabilitenin düşmesi” mücbir sebep olarak değerlendirilse...

...aşamasında ortaya çıkan durumun mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğine... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. kamu güvenliği , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı

...davacının 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/f ve... ...imkânsız olduğu, Covid-19’un her durumda mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Covid-19 , genel salgın hastalık , mücbir sebep , yasaklılık

'in, mücbir sebepler dışında ihale dokümanı... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. genel salgın hastalık , mücbir sebep , sözleşmenin feshi

...getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26. maddesi gereğince mücbir sebep nedeniyle sözleşmenin feshini... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Covid-19 , genel salgın hastalık , mücbir sebep

...ve su baskını davacı tarafından mücbir sebep olarak gösterilmişse... ...sel ve su baskını olayının mücbir sebep olarak kabul edilmesi gerektiğine... gecikme cezası , mücbir sebep , Sözleşme feshi , süre uzatımı