...yerine getirilmediğinden sözleşmenin feshedildiğini... ...zarar ve ziyanın yükleniciye tazmin ettirilir... ...kendisi olduğunu, bu nedenlerle davanın reddini... Karar süresinde davacı vekilince... ...Kanunu'nun 22.maddesi kapsamında, ihalenin...

...teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...çalışılamayan sürenin ek süre olarak yükleniciye... ...ve değerlendirilmesine geçilmiştir. ...ve Covit19 salgını kapsamında verilen ek... ...bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle... ...tarafların görüş ve değerlendirmeleri aşağıda...

...teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez... ...tarihe eklenerek işin yeni bitim tarihinin tespit... ...verilecek 40 gün süre uzatımının da sözleşmesine... ...sonu 15/03/2019 tarihine eklenmesi gerektiğini...

...teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...zorluğu nedeniyle cezasız süre uzatımı talebinin... Yönünde değerlendirilmektedir. ...edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen... ...edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine... c) Genel salgın hastalık. ...Covid-19 salgınının bu kadar uzun süreceğinin...

...onaylanması nedeniyle, fazla fiyat farkı ödenmesi... ...edilmediğini, İşe ait sözleşmemenin süre... Yapı Denetim Görevlileri ... ...L kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu... ...nedeniyle verilen süre uzatımı ile ilgili olumsuz... ...İnşaatın diğer Yapı Denetim Görevlileri .... ...yasağın kalkmasına kadar geçecek sürenin...

...davet edilmeleri ve sözleşmeyi imzalamamaları... ...İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin... ...teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.” hükmü... ...iddialarının değerlendirilmesi sonucunda... ...Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına... ...Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında... ...kabulü kaydıyla, en fazla  ihale dokümanında...

...hesaplanarak tahsili istemine ilişkindir. ...sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç... maddede genel olarak, 480/II. ...eser öngörülenden fazla emek ve masrafı... ...verilen bu karar da yasal süresi içinde davalı... ...artışı nedeniyle süre uzatımına hak kazanılıp... Sözleşmenin 14.2.

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan... ...gözetilerek, dava tarihine kadar faiz hesaplamak... ...uğradığını ileri sürerek bu davayı açmıştır... ...da dahil olmak üzere fazlaya ilişkin hakları... maddesi kapsamında sayılan &quot... baskı, sh.339,Adalet Yayınevi ). maddesi) düzenlenmiştir.

...bedel üzerinden üstlendiğini, davalıdan... ...idarenin en az 20 gün süreli ve nedenleri açıkça... ...davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin... ...bölümü öğretim üyelerine yaptırılan kontrolde... Sözleşmenin 26. Dosya kapsamından davalının...