...tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... Bahse konu işin yürütülmesi... Erbab işçi”, “ ...olarak aldığı ve ilave olarak yükleniciden... ...uyuşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri... ...Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının... ...verilen ancak sözleşme kapsamında fiyatı...

...2018 tarihinde karma sözleşmeye bağlanan... ...25.003/16 İnşaat işleri mahal listesinin... ...listelerine dayalı olarak, işin anahtar teslimi... ) bedel üzerinden akdedilmiştir. ...tarafların görüş ve değerlendirmeleri... ...götürü bedel sözleşme kapsamında olduğu...

...tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... ...işinde; geçici hakedişlerin geç ödenmesi... ...programında, sözleşme kapsamında yapılması... ...anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların... ...Çit Yapılması” işinde; İşin yürütülmesi... ...programlarının aylık ve yıllık ödeneklerinin...

...süresi içerisinde sözleşme imzalamadığından... ...işleminin iptali istenilmiştir. ...sözleşme yapmayanlar' kapsamında değerlendirilerek... ...aşamasında ihale konusu işin niteliğine ve... ...yasaklama kararı verilemeyeceği, bu...

...tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... ...için ihale dokümanı kapsamında verilen... ...gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi... ...yükleniciye verilmekte olup, işlerde söz konusu... ...daresinin görüş ve değerlendirmes... ...gerekçe gösterilerek ilave ödeme yapılamayacağı... ...anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların...

...nın 31/03/2021 tarih ve E. ...uygulamaya yönelik ihale kapsamında notlarda... ...teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... Yapılan işlerin bedellerinin... ...sözleşme bedeli dışında ilave bir bedel ödenip... ...taraflarının konuya ilişkin görüş ve... ...yüzme havuzu yapım işinde, kazı imalatlarında...

...işin şartnamesi, sözleşmesi ve ilgili... ...eklenmesinin Kılavuza ve işin şartname/sözleşmesine... TL/ton olarak belirlenmiştir. ...yönüyle itiraz etmişlerdir. ...Sahası Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi İşi... ...bertarafının işin kapsamında olmadığı...

...teslimi götürü bedel sözleşme imzalandığı... ...listelerine dayalı olarak, işin tamamı için... ...rağmen yükleniciye hakedişlerin buna ilişkin... ...Yapılması ön görülen ve işe ait teknik şartnamede... ...Dolayısıyla iş kapsamında yapılması... ...Yapılması öngörülen ve işe ait teknik şartnamede...

...Asıl dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan... ...bu hakkın, sadece işin süresinde bitirilmesi... ...müşavir, davalı ise iş sahibidir. Davacı vekili; davalının, .. ...kendisine verilen işleri süresinde... ...anlaşılmakla bu iş tanımı kapsamında özen borcu...

...tarafından ihale edilerek, sözleşmeye bağlanan... ...çevrilmiş çeşitli demir işlerinden imal edileceği... ...sözleşme bedeli kapsamında yaptırılması... ...listelerine dayalı olarak, işin tamamı için... ...yazımız ile istenilmiştir. ...idaresinin  20.01.2017 tarih ve 127 sayılı yazısı...