KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...taahhüdünü yerine getirmemesi sebebiyle sözleşmesinin feshedilerek hakkında... ...fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak...

...tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “.. ...anlaşılmakta olup, belirtilen anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır. ...tarih ve E.123020 sayılı yazı ile eksiklikler giderilmiştir.

Asıl dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan gecikme... 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya... ...ödenip ödenmeyeceği ve gecikme, ayıp ve eksik işlerden davacı müşavir firmanın...

 “Sözleşmenin ekleri” başlıklı 8 inci maddesinde; “8.1. ...anlaşmazlık göz önünde bulundurularak karar ihdas edilmektedir. ...listelerinin, varsa teknik şartnamenin eksiksiz bir şekilde ve birbirleri ile...

...istenilmesi üzerine, dikey milli pompaların sözleşme bedeline dâhil olup olmadığı... ...anlaşmazlık göz önünde bulundurularak karar ihdas edilmektedir. ...açıklayıcı belgelerin birbiri ile uyumlu ve eksiksiz olarak hazırlanmasının mevzuatın...

...davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz... 2886 sayılı Kanun , sözleşmenin feshi , yasaklama

...bahisle 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/f ve... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. ...uyarınca ödemenin yapılmaması durumunun eksik veya kısmi mal teslimi yoluna gidilmesinin...

...uzatımı verilmesi ve harcanamayan yılı sözleşme ödeneğinin aktarımı konusunda... ...süre uzatımı verilmesi ve bu sürede eksik harcanan ödeneğinin 2022 yılına... ...toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Bütün eksiklikler yükleniciye aittir.)” ...Dairesinin 07.03.2013 tarih ve 3 sayılı kararı) Sözleşme eki teknik şartnamede... ...Personeline ait Öğle Yemeği Hizmet Alımı Sözleşmesi eki Teknik Şartnamesi’nin...

...İhalesi kapsamında imzalanan sözleşmenin tek taraflı feshi sebebiyle... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ..