Mahkeme Kararı: Ankara 14. Taraflar arasındaki 14.05.2010 tarihli sözleşmenin konusu 5 ve 6. 2017/655 K. sayılı kararı ile; “… ...sözleşme bedelinin %0,3 (binde üç) oranında gecikme cezası uygulanır” hükmünün...

...Düzenlemesi İşi”nde; yapımına sonradan karar verilen ve birim fiyat teklif cetvelinde... ...fiyat üzerinden ihale tenzilatı (%3,5) oranında indirim uygulanması gerektiği... … İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

...anlaşılmakta olup, belirtilen uyuşmazlığın karara bağlanmasıdır. İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...toplam bedelinin, sözleşme bedeline oranının ağırlığından da anlaşıldığı...

quot;Sözleşmenin devri başlıklı 16. ...İşin, 29/06/2018 tarihi itibarıyla %66 oranında tamamlandığının tespit... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. ...doğrultusunda Kepez Belediyesi ekiplerince 13/02/2017 tarihinde inşaatın mühürlendiği...

...tesisine yer olmadığına” dair verilen karar davalı ve birleşen 2010/204 ve... ...yapılan inceleme sonucu düzenlenen 15.05.2017 tarihli analiz raporunda, sözleşme... ...sözleşme ve eklerinde çimento katkısı oranının belirtilmemiş olması halinde... Sözleşme , teknik şartname , Yeni birim fiyat

...davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz... 2886 sayılı Kanun , sözleşmenin feshi , yasaklama

...davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir... 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'un 20.

2017/2503 K. Sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan Borçlar Kanununun 158. 2.Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. maddesi gereğince % 20 oranında iş artışı yapılarak 1000...

tenzilat oranı , Yeni birim fiyat , yigş 22 ...adet yeni iş kaleminin yapılmasına karar verildiği, bu yeni iş kalemlerinin... ...göre 24/04/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Edirne 3.

maddesi ile sözleşmenin 16.3. ...ve E:2013/1596, K:2014/1308 sayılı kararının; davalı idarenin Hizmet...