maddesinin (f) bendinde, mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek fiili yasak fiil ve davranışlar arasında sayılmış, 26.

maddesinin üçüncü fıkrasında, Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen...

Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; Yüklenicinin 11/10/2021 tarihli dilekçesinden özetle; Sözleşmenin 14 üncü maddesinin 2 fıkrasında fiyat farkı hesaplanmayacağının belirtildiği, ancak mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iş bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde yürürlükteki...

Yüklenicinin görüş ve talebi; 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile piyasa şartlarındaki fiyat artışlarının da 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereği mücbir sebep sayılarak fiyat farkı hesaplanması gerektiği yönündedir.

maddesinin (f) bendinde, Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek fiili yasak fiil ve davranış olarak belirtilmiş, anılan Kanun'un 20.

maddesinin 6. maddesinin (e) bendi ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 21. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 47. ...eyleminden kaynaklanmadığı, maddi ve manevi zarara sebep olduğu iddia edilen işlemin hukuka uygun... maddesinin (c) bendine aykırı olduğu, Sözleşmenin 11. (f) mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve...

...ihale konusu işi kendi kusuru dışında sebeplerle gerçekleştiremeyen davacı firmanın 4735 sayılı Kanunun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek fiilini işlediğinden bahisle 1 yıl süre ile bütün...

maddesi uyarınca bir durumun mücbir sebep olarak kabul ... davacı tarafından döviz kurundaki artış mücbir sebep olarak öne sürülmesine rağmen, hem dava dilekçesinde ... dilekçesindeki iddialardan, uyuşmazlığın sözleşme konusu malların teslim edilip edilmediği hususundan ...

... İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğine ancak 6098 sayılı BK ... davacı şirket arasında imzalanan hizmet alımı sözleşmesi personel çalıştırmasına dayalı olmayan ...