İdaresi yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; İşin ilân tarihinin 16 ... 650 takvim günü ve işin bitim tarihinin 15/05/2023 olduğu, Sözleşmesine göre 2020 yılı ödeneğinin % 10, 2021 yılı ödeneğinin ... idaresince düzenlendiği ve yüklenicinin itirazına rağmen onaylandığı, Yüklenicinin idareye hitaben verdiği 04/08/2021 tarihli ...

... sonlandırılması ve ihale sürecine dönülmesine ilişkin olur yazısının alındığı, 29.06.2022 tarih ve 2448267 sayılı yazı ile kesin hakediş raporu onaylanarak sözleşmenin feshedildiği, daha sonra, başvuruya konu ... hükmün bulunmadığı, somut olayda 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 21’inci maddesinin uygulanmasının da ...

sayılı yazısı ile yüklenicinin bir an önce şantiyeyi açarak işe başlamasının... maddesi ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25. ...ikaz edilmesine rağmen davacı şirketin işe başlamadığı, onaylı iş programına göre imalatları yapmadığı, iş başında...

... şirket arasında imzalanan 12/04/2016 tarihli ve 720 gün süreli sözleşme kapsamında 27/04/2016 tarihinde yapılan Yer Teslim Tutanağı ... 06/2018 tarihine kadar davacı şirkete toplam 12 adet ihtar yazısı gönderildiği ve bunların 8'inin işin onaylı iş programına göre gecikmeli olarak ilerlediği ve işin ...

maddesi ve sözleşmenin eki şartnamenin 22. Sözleşmenin 8. ...gidildiğinde inşaatın yapılacağı yerde işgallerin olduğu, onaylanan bu zemin üzerinde özellikle kuzey cephesi boyunca... Sözleşmenin 8. ...müşavir firmanın 12.12.2012 tarihli davalıya hitaben yazılmış yazısında da “ ihalenin avan proje ile yapılması, sözleşme...

...Başkanlığı’nın, 19/01/2022 tarihli ve 919426 sayılı başvuru yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734... ...de herhangi bir demir donatı detay ve çiziminin olmadığı, onaylı demir donatı çizimlerinin taraflarına verilmesi ve... anahtar teslim , bunker imalatı , götürü bedel , sözleşme bedeline dahil , Yeni birim fiyat

...İnşaat Müdürlüğü)’nün 19/04/2021 tarih 3011 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; idaresi tarafından 4734 sayılı... …onaylanmak üzere idareye teslim edilir. fiyat farkı , sözleşmenin imzalanması , süre uzatımı , teklif geçerlik süresi

İdaresi yazısı ekinde gönderilen ihale dokümanları incelendiğinde; Mersin İli Toroslar İlçesi Ayvagediği Mah. Uygulama projesi: Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının... anahtar teslim , götürü bedel , mimari proje , sözleşme bedeline dahil , uygulama projesi

...Sağlık Müdürlüğü’nün 31/12/2020 tarihli ve E.3530 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... Bunun yanı sıra; İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. Ancak bu madde idare onaylı imalat değişikliklerini kapsamaz.

...Sağlık Müdürlüğü’nün 31/12/2020 tarihli ve E.3530 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... Bunun yanı sıra; İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. Ancak bu madde idare onaylı imalat değişikliklerini kapsamaz.