CEVAP Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının süre uzatım için başvurduğunu ifade etmesinin mahkemeyi en başından beri yanıltmayı amaçlayan gerçeğe aykırı bir beyan olduğunu, müvekkili idare ile davacı arasında imzalanan sözleşmenin anahtar teslim götürü bedel sözleşmesi olup sözleşme ve ekleri kapsamı dışında...

(7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, … (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, … Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; ödenek tespit olunmuştur. ...görüş ve talebi; Yüklenicinin 10/03/2022 tarihli dilekçesi ile idarenin başvuru yazısında özetle...

...ihtar çekimli ile fesih kararı arasındaki süre için gecikme cezası kesilmemesi ve Kesin... Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar” başlıklı 27. ...kararlaştırılmış, bilahare 6 gün süre uzatımı verilerek iş bitim tarihini 19.09.2007...

...Kanunu’na göre 04/11/2021 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “İzmir İli, Çeşme, Güzelbahçe... ...arasında büyük bir uyumsuzluk olduğu, ihale sürecinin beklenenden uzun sürmesinden kaynaklanan... ...tebliğ edildiği, Yüklenicinin 10/12/2021 tarihli dilekçesi ile ödenek dilimlerinin ve buna bağlı...

...yapılacağı mevsim şartlarını öngörerek ihale sözleşmesini imzaladığı, işin ifasını taahhüdüne... ...yüklenici firmaya tebliğ edildiği, ihtarlı süre sonunda yüklenicinin eksik imalatı yaparak... Kararın düzeltilmesi dilekçesinde öne sürülen hususlar ise adı... ...çalışmaya uygun olmayan , işin bitim tarihi , süre uzatımı

... meydana gelen gecikme sebebiyle 41 gün süre uzatımı verilerek işin bitim tarihinin 25/06/2021 ... tarihli dilekçe ile Yüklenicinin 41 günlük ek süreye göre hazırlamış olduğu revize iş programını ... onaylanmış olduğu, Yüklenicinin 19/01/2022 tarihli dilekçesi ile konunun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Ek-1 ve Ek-2 nci maddeleri doğrultusunda ...

Söz konusu Sözleşmede; - ...tarafından çalıştırılan personelin geçici süreli SGK dosyası açılmadan işin yürütüldüğü...