DAVA Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında, Akkışla, Bünyan ... kaynaklanan ve müvekkiline verilen 218 gün süre uzatımı neticesinde 10.01.2017 tarihinde işin kabulünün ... KDV’nin davalı idareden tahsili gerektiğini, sözleşmenin 14.maddesindeki fiyat farkı ödenmesi hususunda ... çalışmaların yapılmasını talep ettiğini ve bu süreçte müvekkilinin hakedişlerinden haksız olarak ...

Yanlar arasında imzalanan 17.10.2005 tarihli sözleşmenin 15.2. ...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ve sözleşme sürecine yönelik kararlar alınmaktadır. Sözleşmenin 9.2-3. ...vereceği ve bir örneğini de hakedişe ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporuna...

... kaynaklanmadığı ve davacının bu süre kadar süre uzatımına hak kazandığı, sözleşmenin 34.2 ... sürenin gecikme cezası olarak kesilmesi gereken süre olduğu, davacı yüklenici olup bakiye 158 ... avans faizi işletilmesine, davacı vekili dava dilekçesinde her ne kadar teknik verilerin müvekkili tarafından ... delil sunulmadığı gibi davacı yüklenicinin sözleşmeyi fesih yoluna gitmeyerek ifa ile sonuçlanmasını bekleme ...

...üncü maddesi hükmüne göre, taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun... tarihinde süresi bitecek olan ... Bu defa karar düzletme dilekçesinde; sorumlular söz konusu göreve... ...yükleniciden kesin teminat mektubunun süresinin uzatımında fiili imkansızlık olup olmadığının...

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi... ...olmamasının mücbir sebep olarak değerlendirilip sözleşmenin feshedilmesi neticesinde iş eksilişi... ...fiilen gezi turlarına başlandığı, 35 günlük süre içinde ...

...2017 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “ … ...onaylandığını belirterek, sonradan kesin kabul sürecinde idaresince fiyat tespitlerinin yeniden...

...10/2019 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Darıca İlçe Emniyet... ...anlaşmazlık tutanağı ve 07/12/2021 tarihli yüklenici dilekçesinden özetle; Aralık 2021 tarihli iş...

Temyiz dilekçesinde; .. Ayrıca, harcama birimlerinde süreç kontrolü yapılarak her bir işlem daha... ...neticesinde “malların eksiksiz ve tam olarak sözleşme şartlarına uygun olduğunun görüldüğü...

Aksine durumların tespiti sözleşmenin feshine neden teşkil eder. e- Kiracı sözleşme süresinin sona erdiği tarihte söz konusu yer bina vb.