Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebinden ibarettir. ...uğradığını ve bu zararın tazmin edilmesi gerektiğini, sürecin durdurulması adı altında askıya alınması...

...personellerin çalıştırılmaması sonucu çalışılmayan süre için uygulanması gereken cezai şartın uygulanmaması... Sözleşme Tasarısı, • ...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.” denilmektedir.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 1) İdarenin teklif geçerlilik... Bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. ...ederim.” ifadelerine verilerek teklif süresinin uzatım talebinin kabul edilip edilmediğinin... ...ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin...

14.2 Bu sözleşme kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Davacı vekilince itiraz dilekçesinde zikredilen Kamu İhale Kurulu'... ...edilerek sözleşme tarihinden bugüne kadar geçen süreçte müvekkili firmaya eksik ödenen kısımların... ...kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde...

Sözleşmedeki 60 günlük süreye göre işin bitim tarihi 07.12.2019’dur. ...sayılı yazı ile 30.01.2020 tarihine kadar süre uzatımı yapılmasının uygun görüldüğü... ...dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.” denilmektedir.

Yanlar arasında düzenlenen bu sözleşme 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 470. ...reddine karar verilmiş, verilen karar yasal süresi içinde taraf vekilleri tarafından temyiz... ...telafi edilmesi gerektiği ve sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 25.2 maddesinin işletilmesi... ...gözetilmek üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı...

Öte yandan, sözleşmenin feshedilmesi ile ilgili olarak ... ihtar , ihtarlı süre , sözleşmenin feshi

...ava konusu istem: Davacı şirketin, 1 yıl süreyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarının... ihtar , ihtarlı süre , şartnameye aykırılık , sözleşmenin feshi , yasaklılık