...2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… ...Pazarı Yapım İşi”nde, iş artışı/eksilişi, süre uzatımı işlemlerinde İdaresi ile yüklenici... ...talimatının verildiği, 25/02/2020 tarihli yüklenici dilekçesinde, döküm ızgara yerine çelik ızgara...

...tamamlanmaması halinde gecikilen her gün için ilk sözleşme bedelinin %0,06’sı (onbinde altısı... ...günlük süre uzatımı ile birlikte işin süre uzatımı dahil tamamlanması gereken tarihin 30... ...tarih ile geçici kabul itibar tarihi arasındaki süre kadar olacağı ifade edilmiştir. ...verilmiş olup, Yüklenicinin 28.05.2021 tarihli dilekçesi akabinde yapı denetim görevlisince...

...gösteren ve tacir sıfatını haiz davacının, süre uzatımı için mücbir sebep olarak ileri sürdüğü... maddesi ve sözleşmenin 17.1.1. DAVA Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında &quot... ...528 euro gecikme cezaları kesildiğini ileri sürerek şimdilik 50.000 TL'nin hak edişlerden...

...yanlış stok yönetimi gibi uygulamalar nedeniyle sözleşmenin ifasında yükleniciye ekstra maliyet... ...I-971 nolu kararı) Yüklenicinin sözleşme süresi içerisinde yükümlülüklerini yerine...

...çalışmalarında bölgenin karakteristik özelliklerinin sürekli değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir... ...Tamamlanma süresinin Uzatımı) kapsamında süre uzatımı isteyebilecektir; ve (b) Sözleşme... ...ve sorumlularca ortaklaşa gönderilen temyiz dilekçesindeki iddiaların kabul edilerek 43 sayılı... yükleniminde bulunan … TL sözleşme bedelli “…

...07/2015 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir.

...ihale tarihinden uygulama tarihine kadar geçen süreye isabet eden tutarda fiyat farkı ödeneceği... ...Yapım İşleri Genel Şartnamesinin (YİGŞ) “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespit...

...kompleksi ile sosyal tesis yapımı ve 20 yıl süre ile işletilmesi amacıyla kiraya verilen... 2886 , kira sözleşmesi , teknik şartname

...Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne istinaden verilen süre uzatımları sonrası hazırlanan revize iş programını... ...Kanunu’na göre 13/08/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “.. ...Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne istinaden verilen süre uzatımları sonrası hazırlanan revize iş...