...sözleşme hükümlerinin yerine getirilmediğinden sözleşmenin feshedildiğini, ancak işin ivediliği... Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; MK m.6 ve HMK m.200 uyarınca... Karar süresinde davacı vekilince istinaf edilmiştir.

ihtar , ihtarlı süre , sözleşmenin feshi , yasaklama ...ortağının sunduğu sağlık raporlarının süre uzatımını zorunlu kılan mücbir sebeplerden... 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'un 20.

...ilişkin iddianın da asılsız olduğunu, süre uzatım taleplerinin karşılanmadığını belirterek... Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin ekleri arasındadır. Sözleşmenin 26. en az 10 günlük süre , en az 20 günlük süre , İhtar süresi , sözleşmenin feshi

maddesi ile sözleşmenin 16.3. ...sözleşme konusu projelerin idarece verilen süreler içerisinde teslim edildiği, dolayısıyla...

Taraflar arasındaki sözleşmenin Gecikme Cezası başlıklı 17.1. cezai şart , fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme

Ayrıca, Sözleşmenin “Sözleşmenin Ekleri” başlıklı …’ no’lu bendinde; “Malzemelerin son teslim süresi; sözleşmenin imzalanmasını müteakip...

...şirketin ihale konusu anlaşmayı öngörülen süre içinde imzalamadığı gerekçesiyle Kamu... sözleşmeye davet , Teklif geçerlilik süresi , yasaklılık

...2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… ...değişikliğine bağlı olarak verilen süre uzatımı neticesinde idare tarafından hazırlanan... ...iş yerinin değiştirilmesi neticesinde verilen süre uzatımına bağlı olarak fiyat farkı hesabında...

ihtar , işin süresi , Muayene kabul , sözleşmenin feshi ...içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmediği, ek sürede teslim edilen malların teknik ve idarî...

... durumun idare tarafından da kabul edilmesi halinde sözleşme hükümlerine göre işin durduğu süre oranında ... düzenlemenin yapıldığı, Sonuç olarak, verilen süre uzatım kararlarına istinaden, uzatılan süreye bağlı olarak yüklenici tarafından fiyat farkı ... yüklenicinin idaresine vermiş olduğu 26/02/2021 tarihli dilekçesi ile Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına başvuru ...