...verildiği, yükleniciye verilen cezalı çalışma süresinin ... ...eksiksiz olarak yerine getirildiği, ifa edilmiş sözleşmenin feshedilemeyeceği ileri sürülerek... ...durumun mücbir sebep sayılarak yükleniciye süre uzatımı verilip verilmeyeceği hakkında görüş...

...taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde yerine getirmediğinden bahisle... Öte yandan, 18/10/2010 tarihinde taraflar arasında akdedilen Sözleşmenin 25.1.

Bahsi geçen işe ilişkin sözleşmenin 19. ...faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” , havanın fen noktası , işin süresi , süre uzatımı

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: … ...tespit edildiğinden bahisle Hizmet Alımına Ait Sözleşme'nin 26.

...2022/573021 İhale Kayıt Numaralı “18 Ay Süre İle Puan Usulü Laboratuar Hizmet Alımı... ...yönelik hizmet alımlarında puan birimi üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde bir hizmetin puanının... ...kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde...

...Kanunu uyarınca davacı şirketin 1 (bir) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının... fesih , İdarenin sözleşmeyi feshetmesi , ihtar , ihtarlı süre , sözleşme aykırılık

...en avantajlı ikinci istekli olan davacının sözleşme imzalamaya davet edildiği anlaşılmaktadır... ...günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla...

...üklenici 19.12.2016 tarih ve 3691 sayılı dilekçesinde; hava şartlarından dolayı işe... ...Yapıları ve Beton Yol Kaplama” işinde; işin sözleşmesinde belirlenen süresinde bitirilmemesine... şeklinde belirterek tekrar süre uzatımı talep etmiştir. Doğal afetler de süre uzatımı verilebilecek durumlar arasında sayılmaktadır.