maddesi kapsamında 300 günlük ilave süre uzatım talebinde bulunulmuştur. quot;Süre uzatımı verilebilecek hâller ve şartları başlıklı 18. ...öngörüldüğü, davacı şirketin 20/11/2018 tarihli dilekçesiyle işin geçici kabule hazır olduğunu... maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na eklenen Geçici 4.

... görüş ve talebi; Yüklenicinin 15/10/2020 tarihli dilekçesinde; işyeri tesliminin 12/04/2019 tarihinde yapıldığı ... İlişkin Esaslar”ın 9 uncu maddesine göre yeni süre uzatımı neticesinde hazırlanan revize iş programına göre ... öngörüldüğü, anlaşmazlık konusu işe ait sözleşme ve idari şartnamede fiyat farkı verilmesinin öngörülmemesi ...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ankara Atatürk Eğitim... maddesinin (c) bendine aykırı olduğu, Sözleşmenin 11. ...yokluğundan kaynaklandığını ifade ettiği, süre uzatımı taleplerinin reddedildiği, Sözleşmenin...

...ihale edilerek 09/12/2019 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “… ...cinin görüş ve talebi; 14/10/2021 tarihli dilekçesinde özetle; işin sözleşmesine gör... ...kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde... ...Restorasyonu” işinin tamamında mı yoksa uzatılan sürede mi fiyat farkının hesaplanıp hesaplanmayacağı...

...2018 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Kdz. ...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. havanın fen noktasında çalışılmayan günleri , İş bitim tarihi , süre uzatımı

... görüş ve değerlendirmesi ise; Sözleşme süresinde işin bitim tarihini etkileyen bir durum... ...kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde... fiyat farkı , sözleşmenin imzalanması , süre uzatımı , teklif geçerlik süresi

Sözleşmenin 9.2.5 maddesine göre teknik şartname sözleşmenin ekidir. ...329 gün uzadığı için sözleşmeye göre bu süre zarfında İKY 900 ve İKY 9000 için ayrı... ... Dairesi tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri yönünden...

...açık ve kapalı tenis kortları zemin betonunun şartnamesinde belirtilen nem oranı temininde geçen süreler için sözleşmesine göre işin bitim tarihinden sonra 20/12/2021 tarihli dilekçesinde süre uzatımı talep ettiği, idaresince ilâve bir süre verilmediği ve işin bitim tarihinin 30/11/2021 olduğu anlaşılmaktadır.

...2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…Peyzaj ve Çevre Düzenleme... süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. ...edildiği, Ancak, yüklenicinin 05/08/2020 tarihli dilekçesinde; İdarenin kendisine 01/08/2019... ...göre, sözleşme konusu işin verilen süre uzatımlarına göre bitim tarihinin 05/09/2019...

tarafından … tarih ve … sayılı dilekçesinde; yüklenicisi oldukları … İkmal... ...verilecek bir hususun bulunmadığı, 30 günlük süre uzatım kararının geçersiz olmasından... A.Ş.’ nin yükleniminde yaptırılan … TL sözleşme bedelli (iş artışı dahil ) “ ...üzere 50 gün süre uzatımı verildiği, süre uzatımları dâhil işin bitirildiği tarihin 29...