...ava konusu istem: Davacı şirketin, 1 yıl süreyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarının... ihtar , ihtarlı süre , şartnameye aykırılık , sözleşmenin feshi , yasaklılık

...Aktarılan kuralların değerlendirilmesinden, sözleşmenin uygulanması sırasında yasak fiil... ...Büyükşehir Belediyesi'nin 29/12/2019 tarihli yazısı ile revize projelerin henüz Karayolları... ...süre uzatımlarına hak kazandığı ve bu süre uzatımlarına rağmen bahsi geçen eksikliklerin... ...süresinin 742 gün uzatıldığı, ancak verilen ek sürelere rağmen şirket tarafından bildirilen...

...edileceği, yüklenicinin toplam 330 günlük süre uzatımına rağmen sözleşme konusu işin... KARŞI OY : 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25.

Devir tarihi, devir sözleşmesinin noterce onaylandığı tarihtir. ...İzinsiz devretme veya devir alma İle üç yıllık süre içinde başka bir sözleşmenin devredilmesi... ...sıralanmış ayrıca maddenin devamında; “süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi...

...sözleşmenin 18 nci maddesinde belirtilen süre uzatımından ve sözleşme kapsamında yaptırılacak... Gecikmeli süre, son teslim tarihi itibariyle işlemeye başlamıştır. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun İlkeler başlıklı 4.

...hazırlanarak iş artışı için yeniden süre uzatımına gidildiği, sözleşme ve eklerine... ...işin sözleşme ve şartname hükümlerine göre süresi içerisinde yapılmadığı hususunun, İçişleri... Şti.'nin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25.

mücbir sebep , sözleşmenin feshi , tasfiye , tazminat … tarihinde yapıldığı, işin süresinin ……… ...maddesinde de mücbir sebepler belirtilerek “ Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi... TL sözleşme bedelli ………

...maddesinde mücbir sebepler beliritilmiş ve “Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi... ...sözleşmelerinde ise % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki... Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 47 inci maddesinde de; “(

Ayrıca, sözleşmenin 23. Sonuç olarak, her ne kadar sözleşmenin 24. ceza , iş deneyim süresi , teknik personel

... süre uzatımı talebinde bulunulduğu, bu süre uzatımı talebinin uygun bulunduğu ve davacı şirkete ... Devlet Hastanesi’nin … tarih ve … sayılı yazısı ile 10 gün süreli ihtarnamenin davacı şirkete gönderilerek, verilen sürede sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda sözleşmenin 34.