(4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde, “… İdaresi yazısı ve eklerinden; İşin yer tesliminin 11... ...Onarımı” işinde, muhtelif konularda süre uzatımı verilmesi hususunda yüklenici ile idaresi...

... 01/08/2019 tarihli ve 755-04 sayılı İdare yazısı ile kendisine ek süre verilerek iş bitim ... Kararı”nda belirtilen İdare görüşüne göre, sözleşme konusu işin verilen süre uzatımlarına göre bitim tarihinin 05/09/2019 olduğu ...

...19134 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 11/11/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 03/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Kastamonu Kent Müzesi Teşhir Tanzim İşi”nde, proje değişiklikleri sebebiyle verilen süre uzatımlarına...

... Başkanlığı) 25/02/2022 tarihli ve E-391058 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 ... geçici hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan yılı sözleşme ödeneğinin aktarımı konusunda yüklenici ile ...

... uzatımı ile ilgili olarak: İdarenin başvuru yazısı ve eklerinden, “Teknik Rapor” başlığı altında ... belirtilen nem oranı temininde geçen süreler için sözleşmesine göre işin bitim tarihinden sonra 20/12/2021 tarihli dilekçesinde süre uzatımı talep ettiği, idaresince ilâve bir süre verilmediği ve işin bitim tarihinin 30/11 ...

...en avantajlı ikinci istekli olan davacının sözleşme imzalamaya davet edildiği anlaşılmaktadır... ...günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla... ...sebeple sehven gönderilen sözleşmeye davet yazısının geri çekilmesi ve ihalenin iptal...

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: .. muhaberat kayıt numaralı yazısı ile sürenin kısa olduğu, kırıcıda... sözleşmenin feshi , süre uzatımı , yasaklılık