...mücbir sebep veya idarelerinden kaynaklı bir süre uzatımı verilmediği, yüklenicinin en... ...bulunulduğu ve idaresince verilmiş bir süre uzatım kararı olmaksızın idaresi tabiri ile... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2019   

...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...İşi” ile ilgili olarak, mevzuata ve işin sözleşmesine aykırı bir şekilde verilen ilave... gecikme cezası , havanın fen noktası , işin bitim tarihi , süre uzatımı

4735 sayılı kanun , girdi fiyatları , süre uzatımı ...tarihli dilekçe ile idareden 422 gün ek süre uzatım talebinde bulunulduğu, Ankara Valiliği... Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.

Bahsi geçen işe ilişkin sözleşmenin 19. ...faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” , doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı

...değişikliği konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı, Yönündedir... ...hükmü gereği, anahtar teslim götürü bedel sözleşme yapılan işlerde, uygulama projelerinde... ...bedeline dahil olan söküm imalatları için süre uzatımı verilemeyeceği, ..

en az 10 günlük ihtarlı süre , sözleşmenin feshi , yasaklılık kararı İhale sözleşmesinin, Kanunun 20. ve sözleşmenin 25. ...süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtar yazısı ile bu yazının tebliğine dair belgenin...

maddesi ile sözleşmenin 16.3. ...sözleşme konusu projelerin idarece verilen süreler içerisinde teslim edildiği, dolayısıyla... ...039;nün 11.12.2012 tarihli ve 12954 sayılı yazısı ile, projelerin teslim edilmediği...

...tarihinde başvuru sahibine sözleşmeye davet yazısının gönderildiği ve isteklinin sözleşme... Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.

...şirketin ihale konusu anlaşmayı öngörülen süre içinde imzalamadığı gerekçesiyle Kamu... sözleşmeye davet , Teklif geçerlilik süresi , yasaklılık ...tebliğ edilen 05.04.2010 tarihli sözleşmeye davet yazısı üzerine davacının sözleşme yapma...

...2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… ...değişikliğine bağlı olarak verilen süre uzatımı neticesinde idare tarafından hazırlanan... ...iş yerinin değiştirilmesi neticesinde verilen süre uzatımına bağlı olarak fiyat farkı hesabında...