... imzalanan 12/04/2016 tarihli ve 720 gün süreli sözleşme kapsamında 27/04/2016 tarihinde yapılan Yer ... tarihine kadar davacı şirkete toplam 12 adet ihtar yazısı gönderildiği ve bunların 8'inin &quot ... 07/2018 olarak belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna gelindiğinde, davacı şirketin ...

...03/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…+ ...kaynaklanan nedenlerle geç başlanması nedeniyle süre uzatımı verilmesinden dolayı fiyat farkı... ...Esaslar”ın 9 uncu maddesine göre yeni süre uzatımı neticesinde hazırlanan revize iş programına...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ankara Atatürk Eğitim... maddesinin (c) bendine aykırı olduğu, Sözleşmenin 11. ...yokluğundan kaynaklandığını ifade ettiği, süre uzatımı taleplerinin reddedildiği, Sözleşmenin...

...Müdürlüğü)’nün 19/04/2021 tarih 3011 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; idaresi tarafından... ... görüş ve değerlendirmesi ise; Sözleşme süresinde işin bitim tarihini etkileyen bir durum... ...kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde... fiyat farkı , sözleşmenin imzalanması , süre uzatımı , teklif geçerlik süresi

...sorulmaksızın 21.01.2022 tarihinde sözleşmeye davet yazısının gönderilmesinin mevzuata uygun olmadığı... ...dokümanda belirtilen süre kadar uzatılması, bu süreninde dolması halinde isteklilerin sözleşmeye... sözleşmeye davet , teklif geçerlik süresi

...2018 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Kdz. ...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. havanın fen noktasında çalışılmayan günleri , İş bitim tarihi , süre uzatımı

Sözleşmenin 9.2.5 maddesine göre teknik şartname sözleşmenin ekidir. ...329 gün uzadığı için sözleşmeye göre bu süre zarfında İKY 900 ve İKY 9000 için ayrı... ... Dairesi tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri yönünden...

...ihale edilerek 09/12/2019 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “… ...kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde... ...Restorasyonu” işinin tamamında mı yoksa uzatılan sürede mi fiyat farkının hesaplanıp hesaplanmayacağı...

...2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… ...konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı, Yönündedir... ...sonunda çalışılmaması hususunda idaresinin yazısı bulunmadığı, Anlaşılmaktadır. kaynaklanan süre uzatımları ile ilgili olarak idare ile...

...fiyat artışlarının da 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereği... fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine...