...hali kapsamında değerlendirilerek sözleşmenin feshedilmesi ve kesin teminatın... Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin... ...tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerin idare tarafından mücbir sebep... Anılan mevzuat hükümlerinde mücbir sebep...

...tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Kdz. ...yürütülmesi sırasında, durdurulan 40 günlük sürenin hangi tarihe eklenerek işin... ...yazılarınız ve ekleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde Kurulumuzca incelenmiştir...

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: … ...edildiğinden bahisle Hizmet Alımına Ait Sözleşme'nin 26. MEVZUAT: 2577 sayılı İdari Yargılama...

...somut olayda 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 21’inci... ...tarihinde sözleşme imzalandığı, süreç içerisinde, başvuruya konu ihaleye...

...edilerek 09/12/2019 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “… ...işinin tamamında mı yoksa uzatılan sürede mi fiyat farkının hesaplanıp... ...gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca...

...avantajlı ikinci istekli olan davacının sözleşme imzalamaya davet edildiği... ...itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek... Bu durumda, aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, teklif...

...gösteren bir mahiyette olması durumunda Sözleşme Tasarısı’nın 20.2’nci... ...nin (31) numaralı dipnotunda “İş süreklilik gösteren bir mahiyette ise... Yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale...

...Genel Şartnamesi, İdari Şartname ve Sözleşme hükümlerine aykırı olarak... ...2022 tarih ve 50910 sayılı kararı) Mevzuata aykırı süre uzatım kararını... ...GÖRÜŞÜLDÜ … Sorumluluk Yönüyle İnceleme İlamda süre uzatımı kararını veren Belediye...

...hizmetin veya yapım işinin belli bir süreyi gerektirdiği alımlarda, sözleşme... doğrudan temin , Sözleşme

Şöyleki; Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 25. ...davranışlar) veya işi süresinde bitirilmemesi hallerinde, ihale dökümanında belirtilen... fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme