Söz konusu işe ilişkin İdari Şartnamenin “İşe Başlama... Bahsi geçen işe ilişkin sözleşmenin 19. ...faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” , havanın fen noktası , işin süresi , süre uzatımı

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: Devlet Su İşleri 12. ...ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 20/09/2013 tarih ve 28771 sayılı... maddesi ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25.

...getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26. ...ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 13/03/2012 tarihli ve 28232... ...sözleşme hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde işi tamamlamadığı...

...hali kapsamında değerlendirilerek sözleşmenin feshedilmesi ve kesin teminatın... Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin... ...Sözleşmenin “Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar” başlıklı 26'... ...mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı

5.1.2002 gün ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 1. ...maddesinde, “Yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre... ...Mahkemesi'ne gönderildiği ve usule ilişkin işlemlerde herhangi bir noksanlık...

...nedeniyle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca davacı... ...sözleşmenin haksız yere feshedildiğine ilişkin olarak adli yargı da bir dava... ...ifadeler kullanıldığı, on günlük süre beklenmeden sözleşmelerinin feshedildiği...

...somut olayda 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 21’inci... ...içerisinde, başvuruya konu ihaleye ilişkin alınan 19.01.2022 tarih ve 2022... Süreç içerisinde, Devlet Su İşleri...

...Davacı davasında 15.08.2007 tarihli sözleşme ile ... ...alındığında 5 yıllık zamanaşımı süresi 26.12.2016 tarihinde dolmaktadır... ...olmadığının bildirildiğini belirterek fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak 10...

...avantajlı ikinci istekli olan davacının sözleşme imzalamaya davet edildiği... ...itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek... ...ile Personel Servisi ihalesine ilişkin olarak Global Grup Ulaşım...

...Şartname'sinin 8'inci maddesinde sözleşme imzalanmadan önce idarenin... ç) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerinin istenildiği işlerin... Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.