...bırakılmış ve 07/07/2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. hafta içinde teslim edebileceğiz. ...takvim günü içinde (27/09/2021 tarihine kadar) teslim edilmediği... sayılı ve … tarihli, … ...hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek fiil ve davranışında... ve 3. Sözleşmede işe başlama tarihi sözleşmenin imzalandığı...

...imalatı pozunun mahal listesinde yer aldığı ve açıklamasında... ...İdaresi tarafından ihale edilerek sözleşmeye bağlanan “Nevşehir... ...göre ihale edilerek 17.09.2018 tarihinde anahtar teslimi götürü... Bu sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme... ...eklerindeki tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri özet olarak... ...a) bendine istinaden, 03/07/2019 tarihinde yapılan toplantıda katılanların...

... tarafından 13.06.2011 tarihinde teslim edildiğini, bu nedenle davalı ... belirtilen eksik ve ayıpları verilen 30 günlük süre içinde tamamlamadığı ... ettirildiğini, ayrıca geçici kabul tarihi ile eksikliklerin giderilmesi için ... 155 günlük süre üzerinden sözleşmede belirlenen günlük gecikme ... kesildiğini, davalı yüklenicinin yerine getirmediği imalat eksikliklerinden dolayı ...

Sözleşmenin 10. ...göre 45 günlük süre 28.04.2006 tarihinde dolmaktadır. ...süre uzatımı verildiğinden teslimi gereken tarih 23.05.2006... ...ithal edilmiş olup 23.05.2006 tarihinde Atatürk Hava Limanı... ...dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla... ...diğer karar düzeltme talepleri yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir...

...İhalesi KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...ihalelerine ilişkin idari şartname ve sözleşmelerde, bu Esaslara göre... ...Bakanlar Kurulu Kararı ile 29.11.2013 tarihinde yürürlüğe giren 4734... ...Gazetede yayınlanarak 26 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe giren 4734... düzenlemesi yer almaktadır.

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. ...Verilmesi Hizmet Alımı İşi (Sözleşme bedelinin %95' i... ...tarafından yapılan işin kabul tarihinin “14.06.2019”, belge... ve San. ...açık ihale usulü ile 06.03.2024 tarihinde ihalesinin yapıldığı... ...beyan edildiği, EKAP üzerinde yer alan 27.06.2019 tarihli ve 2018...

...edildiğinden bahisle Hizmet Alımına Ait Sözleşme'nin 26. ...Müdürlüğü tarafından 19/07/2019 tarihinde gerçekleştirilen 2019... ...Müdürlüğü tarafından 19/07/2019 tarihinde gerçekleştirilen 2019... İdare Mahkemesi'nce verilen … tarih ve E:…, ...konusu uyuşmazlığın adli yargı yerinde çözümlenmesi gerektiği...

ve Tic. ...yatırımların ve işlerin yapılacağı yerlerin yıllık ayni hak/şahsi... ...de vergi alacağı doğmuş ise sözleşmenin imzalandığı tarihten... ve Tic.