Daire Başkanı … ve …. İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin ekleri” başlıklı 8. İdareyi ve yükleniciyi bağlar. ...bendinde tazmin hükmü, 31.08.2015 tarihinde ihalesi yapılan … ihale... ...deki … İşinde; 05.09.2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe... ...Borular Genel Teknik Şartnamesi” yer almasına ve teklifler de bu...

...teslim edilmediği, buna rağmen sözleşmede belirtilen cezai müeyyidenin... ...kısmının işin başından 31.12.2017 tarihine kadar Kuruma teslim edilmemesi... tarihinde 36 ay süre ile ... ve ... İdari ve Teknik Şartnamede ilgili liste yer almıştır. Belediyesine teslim edileceği ancak ... Belediyesi ve ... tarih ve ... tarih ve ...

...Teşkilatı Üyesi Görevlendirmeleri Sözleşme bedeli 65.890.000,00... Kadro ve şema unvanlarıyla bağlı değildir.)” ...Yönetmeliği’nde de aynı düzenlemelere yer verilmiş, yine tekniker ve teknisyenler... ...sökülmesi, demir kontrolü ve teslim alınmadan beton dökülmesi... ...Genel Müdürlüğünün 30.09.2010 tarihinde yürürlüğe giren Devlet... ...bunların tamamına yakını ihale tarihinden beri üniversitede çalışmaktadır...

Dosyanın incelenmesinden, sözleşmeye göre işin bitim süresinin, iş yeri teslim tarihinden itibaren 370 gün olduğu, yer tesliminin ardından şirket tarafından şantiye ... 742 gün uzatıldığı, ancak verilen ek sürelere rağmen şirket tarafından ... bir kısmının idarece giderilemeyerek çalışmaların gerekli şekilde yürütülmesinin ...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 31/07/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye... ...olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır... Bu süreler sözleşme veya eklerinde belirtilir. …” Hükümleri ve düzenlemeleri yer almaktadır. ...mektubunun süresinin 01/06/2022 tarihine kadar uzatılmasının...

...ayakta olup, feshedilmediğinden ve kesin hesap mahkeme eliyle çıkartıldığından... ...davalının temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir... ...2007 tarihinde teslim ettiği, sözleşmenin 10.2.1. ...gecikme cezası , işin süresi , teslim tarihi ...ile teslim edildiği 21.05.2007 tarihi arası 234 günlük gecikme...

...birim fiyat teklif cetvelinde yer alan kazı iş kalemi adı... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. “Sözleşmenin ekleri” başlıklı 8 inci maddesinde; “8.1. ...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 21/02/2022 tarihinde birim fiyat sözleşmeye... ...maddelerine istinaden, 13/04/2022 tarihinde yapılan toplantıya katılanların...

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. Söz konusu Sözleşmede; - ...ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine... ...değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş... …” hükmü yer almaktadır. f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Tuzla” düzenlemesi...

...ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle uğranılan... ...kaplaması yapılarak sağlam olarak teslim edileceği düzenlenmiştir... ...Davalı yüklenici 20.05.2008 tarihinde davacı iş sahibine verdiği... 17.08.2007 tarihli sözleşme ile davalı yüklenici ... ...raporunun verildiği 30.05.2011 tarihindeki mahalli piyasa rayiçleriyle... ve ilçeleri muhtelif köy yolları 1 ve 2.