...165 kVA jeneratör imalatının sözleşme bedeline dâhil olup olmadığı... 25.11.2020 tarih ve 35074562-420.03-3628775 sayılı 6. ...yazısı gereği jeneratörler 120kVA yerine 2 Adet 165 kVA olarak verilmiştir... ...maddesinde; “6.1.Bu sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme... ...ç) bendine istinaden, 05/01/2022 tarihinde yapılan toplantıda katılanların...

... alanın tamamen temizlenmesinin yer tesliminden itibaren 135 günde sağlandığı ... programının imzalanmak üzere 18/01/2022 tarihinde Yükleniciye tebliğ edildiği, söz ... konunun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Ek-1 ve Ek-2 nci maddeleri doğrultusunda Yüksek ...

... işinde; Karma sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel kısmında yer alan, mimari uygulama projesinde ve ... tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Ek 1 ... maddelerine istinaden, 24/03/2021 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

... hak daha tanıması, son teslim tarihine kadar malın teslim edilmemesi hâlinde ... verilecek ek sürenin sonunda) teslimini sağlamayacağı, diğer bir ... hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediği sonucuna varılan davacı ... yasaklanmasına, idare tarafından sözleşmenin feshedilmesine ve davacı ... gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz ...

... tarihli dilekçesinde; işyeri tesliminin 12/04/2019 tarihinde yapıldığı ... yıkılmasından sonra 13/08/2020 tarihinde işe yeniden başlatılarak 75 ... şartnamesi ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla bu ... öngörüldüğü, anlaşmazlık konusu işe ait sözleşme ve idari şartnamede fiyat farkı verilmesinin öngörülmemesi nedeniyle fiyat ...

ve Gerçekleştirme Görevlisi ……… ...aşırı yağmur suları sonucunda işyerinde meydana gelen kayıplar... ...farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden... … tarihinde yapıldığı, işin süresinin ……… tarih ve ……… ...olmaması, Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen... TL sözleşme bedelli ………

...yeni iş kalemleri bedellerinin, sözleşme yılı olan … yılı... b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler. ...onaylanmış uygulama ayına ait yerel rayiçleri. … tarihinde imzalanan işe ait sözleşmenin... ...başlıklı 22’nci maddesinin ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan...

... ilgili herhangi bir belirtmenin yer almadığı gerekçesi ile hafriyat nakil ... ödenmesini talep etmesinin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ruhuna ... itibarla hafriyat nakil bedelinin sözleşme bedeline dâhil olduğu ve hafriyat nakil bedelinin ödenemeyeceği görüşüne ... ç) bendine istinaden, 15/12/2021 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy ...

...anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan  “. Bu sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme... ...maddelerine istinaden, 28/01/2021 tarihinde yapılan toplantıda... ...uyuşmazlığa ilişkin görüş ve talepleri özet olarak aşağıda... ...Şartname”nin “İşin yapılacağı yerin görülmesi” başlıklı...