... hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyenlerin, fiil veya davranışlarının ... imzalandığı, sözleşmeye göre 12.12.2012 tarihinde kadar işin teslim edilmesi gerektiği ... ancak davacı şirket tarafından teslim edilmediği, bunun üzerine 13.12.2012 tarihli ve 13114 sayılı yazıyla sözleşmenin 16.

...anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “.. ...sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara... ...belirtildiği üzere; anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen... ...maddelerine istinaden, 07/01/2021 tarihinde yapılan toplantıda... ...idaresi tarafından 25/12/2020 tarih ve E.123020 sayılı yazı ile...

...nakliyenin ve hafriyat döküm bedelinin sözleşme bedeline dahil olup olmadığı... ...ödenmeyecektir. İfadelerinin yer aldığı, buna göre 25 metreden... ...dayalı olarak, işin anahtar teslim götürü bedel kısmı... (rakam ve yazıyla)bedel üzerinden akdedilmiştir.  ...maddelerine istinaden, 18/02/2021 tarihinde yapılan toplantıda katılanların...

...Limited Şirketinin 14.12.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun... KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale... ...elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler... ...itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği...

ve ... ...ilgili olarak, mevzuata ve işin sözleşmesine aykırı bir şekilde... ...Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...Sözleşmenin; “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9’uncu maddesinde... ...Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır... ...taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 482...

...iadesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde... ...düzenlenen 28.06.2011 tarihli anahtar teslimi götürü bedel usulü... maddesi ve sözleşmenin eki şartnamenin 22. ...gidildiğinde inşaatın yapılacağı yerde işgallerin olduğu, onaylanan... 2-İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler.

...kazanan müstecir ile imzalanan sözleşmede, şartnameye aykırı... ” ifadesine yer verilmiştir. ...ancak bu sözleşme 07.08.2014 tarihinde karşılıklı olarak... 08.08.2014 tarihinde belediye ve müstecir... TL’ ye tazmin hükmü verilmiştir.

...tarihi ile sözleşmenin imzalanma tarihi arasında oluşan yaklaşık... ...işlemler sebebiyle ihale tarihi ile sözleşme imzalanması arasında... ...Sözleşme süresinde işin bitim tarihini etkileyen bir durum bulunmadığı... Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten... …onaylanmak üzere idareye teslim edilir. ...uyuşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri özet olarak...

...çerçevede, yapım işlerinde işin tesliminin Yapım İşleri Geçici... ...Tutanağının ayrı ayrı üç yerinde geçici kabul itibar tarihi... ...Yapım İşi”nde ait yüklenicinin sözleşmede öngörülen süreler... ...tarihi ve geçici kabul itibar tarihinin 17.06.2006 olarak yer... ...maddesinde yüklenicinin iş bitim tarihine kadar işi geçici kabule... ...taahhüt edilen işin sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere...