...bedel üzerinden üstlendiğini, davalıdan kesin teminat olarak 151.380,00 TL alındığını, davalının... ...durdurduğunu, ek taleplerde bulunduğunu, imalat değişiklikleri yaptırıldığını, bu durumun... İdarece sözleşmede kararlaştırılan süreye uyulmadığından...

...ihalesi sonucunda 18/09/2015 tarihinde imzalanan sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün... Belirtilen gerekçelerle davanın reddine karar verilmiştir. ...sürecine bağlı olarak öngörülebilir parça değişikliklerinin mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği...

...kadar Kuruma teslim edilmediği, buna rağmen sözleşmede belirtilen cezai müeyyidenin uygulanmaması... ...alınacağı, toplama turuna çıkacak araçlarda değişiklik olursa bu değişikliğin nedeni ile... TL hakkında ilişilecek bir husus bulunmadığına karar verilmişti.

Davalı, sözleşmede öngörülen cezai şartın ifaya... Dairemize ait aynı yöndeki E.

...10.2007 tarihinde kayıt olduğu, dolayısıyla sözleşmede istenen en az 5 yıllık deneyimli... maddesi ile verilen tazmin hükmünün KALDIRILMASINA, karar verildi. veya mimar   

maddesi uyarınca feshedileceği bildirilmiştir. -TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. Sözleşmede işin süresi 750 gün olarak belirlenerek...

...edilecektir.” Denilmiş ve buna ilişkin çizelge eklenmiştir.“ Gecikme Cezası” başlıklı 17 nci... ...yapmamasından dolayı ortaya çıkan gecikme cezasının, sözleşmede gecikme cezası ile ilgili olarak Mal... ...quot; bölümünde maddeler halinde düzenlemeler yapılabilir.

maddesi ile yapılan değişiklik gereğince Harçlar Kanunu 42/2-d... nolu kararı) Haksız feshedilen sözleşmeden kaynaklı, kâr kaybı hesabı ile... 2-Davacı davasında ödenmeyen hakediş bedelinin tahsilini de talep etmiştir.

...eklerinden, Saymanlık Binası uygulama projelerinde değişiklik yapıldığı, dış cephesinde iş... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...sayılı kararı) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmede yüklenicinin teklif ettiği toplam...