...kullanıldığında dahi işin yürütülmesi imkanının kalmaması, mücbir sebeplerin süresinde bildirilip belgelendirilmesi ve yüklenicinin... ...Kanun’un 19, 20 ve 21 ini maddeleri gereğince yapılan fesihlerde, Kanunun 22 inci maddesine göre, yükleniciden...

...Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile sözleşmede Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin sözleşmenin... ...gerekçeyle karar verilmiş olduğu, ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında mahkeme kararında usul ve...

...alındığında iş akışının yavaşlamasında idareden kaynaklanan sebeplerin söz konusu olduğunun idarece kabullenildiği sonucuna... ...idareden kaynaklanan nedenlerin bulunduğu, öte yandan işin sözleşmede öngörülenden çok daha uzun sürelere ulaşması...

İstinaf Sebepleri Davalı şirketin söz konusu binayı dava dışı Toplu... ...sözleşmelerin nispiliği ilkesi gereği sözleşmenin, kural olarak o sözleşmede taraf olanları bağladığı, davacı vekilinin...

...süreli ihtarnamenin davacı şirkete gönderilerek, verilen sürede sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda... ...getirmediği ve buna uygun olarak sözleşmesinin feshedildiği, fesih sonrasında da usule uygun olarak yasaklama kararının...

Dairemiz uygulama ve içtihatlarında, sözleşmede aksi kararlaştırılmamış ise, bu halde menfi... ...teslim etmemiş olması sebebiyle, davacı iş sahibinin haklı fesih sebebiyle 6098 sayılı TBK’nın 125/III.

...1) de belirtildiği üzere firma ile kurum arasında yapılan sözleşmede taahhüt edilen fiyatlarda herhangi bir fiyat farkı...

Temyiz Sebepleri Davalı idare vekili temyiz dilekçesinde özetle; sözleşme... ...koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

...tesis edildiği ve icrai nitelik taşıdığı, bu işlemin sözleşmeden doğan bir ihtilaf olarak nitelendirilemeyeceği... ...Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih başlıklı 21.

...engel nitelikte olduğu durumlarda, süre uzatımı verilmesi sebeplerinden biri olduğu ifade edilmiştir. ...revize edildiği; Revize iş programının düzenlenmesinden sonra sözleşmede de belirtildiği şekilde hakedişlerin her ayın...