...Karar sayılı kararına karşı davacının istinaf başvuru sebeplerinin HMK'nın 353/1-b-1. ...gecikmeden dolayı idarece kendisine ceza kesilebildiği gibi sözleşmede paralellik ilkesi gereğince idarenin hak edişleri...

...tam olarak karşılanmadığını, taraflar arasında akdedilen sözleşmede kararlaştırılan inşaat yeri ile davalı idare... ...hükmüne göre “Yargıtay, tarafların ileri sürdükleri temyiz sebepleriyle bağlı olmayıp, kanunun açık hükmüne aykırı...

...belirttiği, aksi halde teminatın irat kaydedilerek sözleşmenin fesih edileceğine dair ihtar olarak kabul edilmesi gerektiği... Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde...

...hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediği, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi... ...şirket tarafından, mücbir sebebin var olduğu, tek taraflı fesih hakkı olduğu, normlar hiyerarşisine aykırı olan düzenleme...

...alınması gerektiği hususunun bildirildiği, 31/12/2020 tarihli fesih ihtarı ile davacı şirket tarafından sözleşmenin 28... ...Müdürlüğüne teslim edilmesinin istendiği, aksi takdirde idarece sözleşmeden kaynaklı her türlü cezai şartı uygulama hakkı...

...tarafından yürürlükte olmayan bir sözleşmenin ikinci kez fesih işlemine tabi tutularak kesin teminatlarının irat kaydedilmesi... işinden sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediğinden, ONH İnş.

...tarihinin de sürenin kısa tanınmasının zaruri olduğunu, sözleşmedeki TUBİTAK için tanınan sürenin kullanılmaması...

...5 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle...

...sözleşmelerde borçlu, kural olarak dönme hakkının yerine fesih hakkını kullanır. hükümleri bulunmaktadır.... ...koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

...4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun “Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyl...